建设工程施工合同纠纷 （2016）皖08民终777号

关于一、二期工程开工日期和竣工日期如何确认以及实际施工总日历天数的问题。在一期工程中，欣华建司分别于2011年2月20日、3月15日、4月12日、4月20日向安宁房地产公司宿松公司递交《工程开工报审表》、《单位工程开工报告》申请开工指令，安宁房地产司宿松公司所聘请的项目监理机构宿松县鑫晟工程建设监理有限责任公司于2011年5月16日在《工程开工报审表》“审查意见”栏签字回复“同意开工”，并在《单位工程开工报告》“批准单位”栏签字、盖章，根据安宁房地产公司宿松公司与欣华建司签订的一期《建设工程施工合同》中“开工日期以开工令为准”之约定，一期工程开工日期应以2011年5月16日为起点日期，安宁房地产公司宿松公司诉称2011年5月16日为一期工程开工日期，符合客观事实，予以采信。一期工程，安宁房地产公司宿松公司、欣华建司及监理和设计单位于2013年3月26日对欣华建司承建的一期3#、4#、5#、6#、7#、8#楼，于2013年3月28日对1#楼工程质量进行竣工验收，“综合验收结论”为“合格”，验收组组长杜金虎在“工程竣工验收意见”签字认可工程符合GB50300-2001验评标准的合格等级，根

关于一、二期工程开工日期和竣工日期如何确认以及实际施工总日历天数的问题。在一期工程中，欣华建司分别于2011年2月20日、3月15日、4月12日、4月20日向安宁房地产公司宿松公司递交《工程开工报审表》、《单位工程开工报告》申请开工指令，安宁房地产司宿松公司所聘请的项目监理机构宿松县鑫晟工程建设监理有限责任公司于2011年5月16日在《工程开工报审表》“审查意见”栏签字回复“同意开工”，并在《单位工程开工报告》“批准单位”栏签字、盖章，根据安宁房地产公司宿松公司与欣华建司签订的一期《建设工程施工合同》中“开工日期以开工令为准”之约定，一期工程开工日期应以2011年5月16日为起点日期，安宁房地

安徽省安庆市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）皖08民终777号上诉人（原审原告）：安庆市安宁房地产开发有限公司宿松分公司，住所地安徽省安庆市宿松县孚玉镇龙门路东侧112号，组织机构代码56344125-6。负责人：王文美，该分公司经理。委托代理人：徐红炼，安徽晨曦律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：安庆市欣华建筑安装工程有限公司，住所地安徽省安庆市开发区206国道与安枞路交叉处，组织机……