(2014)盘中民一初字第00095号

案号
(2014)盘中民一初字第00095号
法院
辽宁省盘锦市中级人民法院
年份
2015
地域
辽宁省盘锦市
裁判日期
2015-09-29

裁判要旨

在现场变更签证确认表中,双方对工程量进行了确认,即“辽河新城一期市政工程,合同内容共有8条道路,合同日期为2011年6月15日至2011年11月30日,由于时间紧,任务重,我公司派三个班组,分别为城北街、林丰北路一组,纬四、纬七、经六一组,高家、滨河、锦湖一组。保质保量的在合同期内完成此工程,但由于动迁、征地、地下光缆、地方百姓阻挠施工等多方面原因导致没有作业面,从而使我施工单位(三组)有不定期的处于半施工状态,具体时间、人员、设备见附表”。签证单中已经对机械台班、窝工人数及窝工天数进行了确认,但双方对窝工损失的赔偿数额未确认,鉴定机构依据签证单中确认的工程量作出的赔偿金额,应予采信,故对被告提出的该项异议本院不予采纳。④关于辽河新城一期市政工程现场确认单第3条:“因道路封闭、碎石、山皮石及砂子材料不能从正常道路运往现场,以上材料从大荒乡至高升镇绕道至现场,多绕50KM,运费增加,施工期间平均价格为:碎石价格110元/立方米,山皮石价格75元/立方米,砂子105元/立方米。”被告认为材料价格不应涨价,应按照合同相应条款执行。鉴定部门意见是:我司按照现场确认单注明的材料价格计入鉴定结论,

摘要

在现场变更签证确认表中,双方对工程量进行了确认,即“辽河新城一期市政工程,合同内容共有8条道路,合同日期为2011年6月15日至2011年11月30日,由于时间紧,任务重,我公司派三个班组,分别为城北街、林丰北路一组,纬四、纬七、经六一组,高家、滨河、锦湖一组。保质保量的在合同期内完成此工程,但由于动迁、征地、地下光缆、地方百姓阻挠施工等多方面原因导致没有作业面,从而使我施工单位(三组)有不定期的处于半施工状态,具体时间、人员、设备见附表”。签证单中已经对机械台班、窝工人数及窝工天数进行了确认,但双方对窝工损失的赔偿数额未确认,鉴定机构依据签证单中确认的工程量作出的赔偿金额,应予采信,故对被告

正文(节选)

盘锦市中级人民法院民 事 判 决 书(2014)盘中民一初字第00095号原告:沈阳新元建设集团有限公司,住所地辽宁省新民市。法定代表人:蔡子忠,该公司董事长。委托代理人:白俊海,该公司职工。委托代理人:徐静波,辽宁中康律师事务所律师。被告:辽宁中珠房地产开发有限公司,住所地盘锦市双台子区。法定代表人:符雄,该公司董事长。委托代理人:常佳兴,该公司造价工程师。委托代理人:赵丙昌,辽宁锦城律师事务所……