建设工程施工合同纠纷 （2015）民申字第2845号

一、关于建设公司对于涉案工程基础分部是否已经施工完毕以及已完工程造价标准的适用问题。对于建设公司已施工基础分部，玉树公司与建设公司双方及勘察监理部门于2009年5月14日进行了验收，双方在《地基及基础分部（子分部）工程质量验收记录》（以下简称《验收记录》）上签字确认工程验收合格。2009年5月28日，新河县建筑工程质量监督站对案涉工程基础监督抽测合格，并出具了《建设工程基础监督抽测报告》。本案中，案涉工程的验收是由玉树公司负责组织进行的，并且《验收记录》上已经双方及勘察部门、监理部门盖章确认验收合格，并经新河县建筑工程质量监督站监督抽测质量合格，《验收记录》具有法律效力，可以证实建设公司已完成的工程基础分部验收合格。至此，按照双方的合同约定，玉树公司应当再支付工程造价10%的进度款。因此，二审法院判决玉树公司按照合同约定支付工程已完工部分的剩余工程款并无不当。对于已完成工程部分的造价认定标准问题。本案中，工程停工是由于玉树公司未按合同约定按时拨付工程进度款造成的，玉树公司对于涉案工程停工应当承担主要责任。根据玉树公司与建设公司签订的《建设工程施工合同》约定，该项工程总造价为1834万元

一、关于建设公司对于涉案工程基础分部是否已经施工完毕以及已完工程造价标准的适用问题。对于建设公司已施工基础分部，玉树公司与建设公司双方及勘察监理部门于2009年5月14日进行了验收，双方在《地基及基础分部（子分部）工程质量验收记录》（以下简称《验收记录》）上签字确认工程验收合格。2009年5月28日，新河县建筑工程质量监督站对案涉工程基础监督抽测合格，并出具了《建设工程基础监督抽测报告》。本案中，案涉工程的验收是由玉树公司负责组织进行的，并且《验收记录》上已经双方及勘察部门、监理部门盖章确认验收合格，并经新河县建筑工程质量监督站监督抽测质量合格，《验收记录》具有法律效力，可以证实建设公司已完成

中华人民共和国最高人民法院民 事 裁 定 书（2015）民申字第2845号再审申请人（一审被告、二审上诉人）：河北玉树造纸有限公司。住所地：河北省新河县新工业园区。法定代表人：张根旺，该公司总经理。委托代理人：牛开钦，河北翊正律师事务所律师。被申请人（一审原告、二审被上诉人）：河北建设集团有限公司。住所地：河北省保定市五四西路***号。法定代表人：李宝元，该公司董事长。再审申请人河北玉树造纸有限公……