建设工程施工合同纠纷 （2019）闽02民终4109号

福康公司与精工公司签订的《厦门洪文世界山庄二期（1#、2#楼）钢结构制作与安装工程合同》系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律法规的强制性规定，属合法有效，双方应当按照约定全面履行自己的义务。福康公司将厦门洪文世界山庄二期钢结构制作与安装工程发包给精工公司施工，福康公司应向精工公司支付工程款。现上述工程已施工部分的工程造价为14356658元，福康公司已支付1091万元，还欠3446658元。按照《合同终止协议书》约定，双方应于2016年6月10日前对已完成的工程量进行结算，福康公司应于2016年8月10日前向精工公司支付工程结算总价的95%，剩余5%作为工程质量保证金，待一年后即2017年8月10日无息付清。虽然双方未依约进行结算，但上述工程已停工约七年，福康公司应付工程款（含质保金）的期限应认定已届满，福康公司应向精工公司支付工程款3446658元。 上述工程地下室钢结构柱件除锈、涂装处理工序未全部完成即环氧云铁封闭底漆未施工，涂层总厚度不符合设计及规范要求，使得防锈功能减弱，所有钢柱件均出现不同程度锈蚀，精工公司对此应承担修复责任。福康公司请求精工公司对上述工程进行修复，精工

福康公司与精工公司签订的《厦门洪文世界山庄二期（1#、2#楼）钢结构制作与安装工程合同》系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律法规的强制性规定，属合法有效，双方应当按照约定全面履行自己的义务。福康公司将厦门洪文世界山庄二期钢结构制作与安装工程发包给精工公司施工，福康公司应向精工公司支付工程款。现上述工程已施工部分的工程造价为14356658元，福康公司已支付1091万元，还欠3446658元。按照《合同终止协议书》约定，双方应于2016年6月10日前对已完成的工程量进行结算，福康公司应于2016年8月10日前向精工公司支付工程结算总价的95%，剩余5%作为工程质量保证金，待一年后即2017

福建省厦门市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)闽02民终4109号 上诉人（原审被告、反诉原告）：厦门福康经济发展有限公司，住所地福建省厦门市思明区洪文七里****。 法定代表人：梁林伟，董事长。 委托诉讼代理人：陈月辉、许玲，福建首嘉律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：浙江精工钢结构集团有限公司，住所地，住所地浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路iv> 法定代表人：孙……