建设工程施工合同纠纷 （2016）苏03民终2907号

金腾公司承建涉案工程后，将石材施工分包给不具备施工资质的林锦溪施工，违反了法律、法规的强制性规定，应为无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，承包人请求按照合同约定支付工程价款的，应予支持。庭审中双方对工程款总额496880元，以及直接支付工程款368000元，均无异议，法院予以确认。关于金腾公司提出林锦溪在施工期间因人员配备不足造成延误工期损失、以及工伤、拉闸断电、渗水和扣留架板等，应扣除工程款124934元的问题。1、工伤赔偿款。因该工伤人员所从事的施工，并非林锦溪承建的施工范围不应扣减。法院根据审理查明的事实，受伤人员石孟盼出具的承诺书中，林锦溪在分包单位负责人处署名，且其从事的工作为石材外挂电焊部分的返工工程，石孟盼应系林锦溪雇佣的工人，其从事的劳务亦应是林锦溪承建工程范围。对于工伤赔偿款，因分包合同无效，对因无效合同履行过程中造成的损害，根据合同双方的过错确定责任的负担，林锦溪及金腾公司均应当承担损失赔付责任。2、误工工期损失。金腾公司认为林锦溪因人员配备不足，造成吊篮租赁费损失，并提供监理公司项目部证明一份以及吊篮租赁费支付证据一组。林锦溪抗辩认为延误工

金腾公司承建涉案工程后，将石材施工分包给不具备施工资质的林锦溪施工，违反了法律、法规的强制性规定，应为无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，承包人请求按照合同约定支付工程价款的，应予支持。庭审中双方对工程款总额496880元，以及直接支付工程款368000元，均无异议，法院予以确认。关于金腾公司提出林锦溪在施工期间因人员配备不足造成延误工期损失、以及工伤、拉闸断电、渗水和扣留架板等，应扣除工程款124934元的问题。1、工伤赔偿款。因该工伤人员所从事的施工，并非林锦溪承建的施工范围不应扣减。法院根据审理查明的事实，受伤人员石孟盼出具的承诺书中，林锦溪在分包单位负责人处署名

江苏省徐州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）苏03民终2907号上诉人（原审被告）：厦门金腾装饰集团有限公司,住所地福建省厦门市湖里区枋钟路2362号601室。法定代表人：卢建荣，该公司董事长。委托诉讼代理人：屈庆功，江苏逸诚律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘璐，江苏逸诚律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：林锦溪。委托诉讼代理人：吴磊，江苏义行律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘刚，徐州……