建设工程施工合同纠纷 （2017）黔01民终1260号

原、被告在签订合作协议后，原告进场施工仅三月便于2014年12月底停工至今，已近两年时间，仍未能恢复施工，且从业主方贵阳市息烽县光辉水泥有限责任公司现状来看，恢复施工可能性较小，且时间亦无法确定，客观上原、被告双方签订的合作协议已难以继续履行，故原告现要求解除该合作协议的请求，予以支持；因原告为此工程向被告交纳了15万元保证金，现该工程已无法继续，原告已经完成的工程也未能结算，故原告要求被告退还15万元保证金的请求，予以支持。关于原告主张的其他费用，由于原、被告签订的合作协议明确约定合作项目由原告自行管理、独立核算、自负盈亏，并在被告方项目不真实的情况下赔偿对方因此造成的损失，即该工程即使完工，原、被告也是按照约定结算工程款及管理费，盈亏由原告自行负责，加之涉案工程项目并不存在不真实的情形，对导致工程停工的原因及过错双方并未举证，现协议虽然解除，但原告仍然可以按照协议中关于结算的约定与被告结算工程款和管理费，而现原告向被告主张材料款、工人工资等请求并无依据，故原告要求被告支付购毛石、石粉水泥、挖机费用、工人工资、管理费用的请求，不予支持。综上所述，解除原、被告双方于2014年9月22日

原、被告在签订合作协议后，原告进场施工仅三月便于2014年12月底停工至今，已近两年时间，仍未能恢复施工，且从业主方贵阳市息烽县光辉水泥有限责任公司现状来看，恢复施工可能性较小，且时间亦无法确定，客观上原、被告双方签订的合作协议已难以继续履行，故原告现要求解除该合作协议的请求，予以支持；因原告为此工程向被告交纳了15万元保证金，现该工程已无法继续，原告已经完成的工程也未能结算，故原告要求被告退还15万元保证金的请求，予以支持。关于原告主张的其他费用，由于原、被告签订的合作协议明确约定合作项目由原告自行管理、独立核算、自负盈亏，并在被告方项目不真实的情况下赔偿对方因此造成的损失，即该工程即使完工

贵州省贵阳市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)黔01民终1260号上诉人（原审原告）：陈银江，男，1967年7月2日出生，汉族，农民，住贵州省遵义县。委托诉讼代理人：林龙强（陈银江所在村委会推荐），男，1959年9月9日出生，汉族，包工头，住贵州省遵义县。被上诉人（原审被告）：广州航空港华南工程建设有限公司，住所地广州市白云区机场路棠景街16号1208房。统一社会信用代码：91440101……