装饰装修合同纠纷 （2019）湘11民终977号

原、被告双方签订的《家庭装饰装修施工合同》，是双方的自愿行为，无法律禁止性规定，合法有效。合同签订后，由于处理空墙和首期款未交以及工程项目增加，致工程延期交付，这不是原、被告的故意行为，故原告诉请被告支付违约金及在外租房费用,法院不予支持。被告对原告的房屋装饰装修工程已于2018年8月7日竣工、结算，因被告结算人员的疏忽，对未支付10,000元首付款，未在结算单里体现，导致双方误解。原告陈述该款已支付，与本院查明的事实不符，因此原告应支付尚欠被告的工程款10,000元。因导致10,000元未予支付责任在被告，故被告反诉请求被告支付违约金，不予支持。综上所述，原告的诉请及被告的反诉请求依法予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百二十条规定，判决：一、被告（反诉原告）永州千思智造家装饰有限责任公司于本判决生效之日起十日内将配送的家用电器送到原告（反诉被告）田秋平装修房安装，并交付原告验收；二、原告（反诉被告）田秋平于本判决生效之日起十日内支付被告永州千思智造家装饰有限责任公司工程款10,000元；三、驳回原告田秋平的其他诉讼请求；四、驳回被告（反诉原告）永州千思智造家

原、被告双方签订的《家庭装饰装修施工合同》，是双方的自愿行为，无法律禁止性规定，合法有效。合同签订后，由于处理空墙和首期款未交以及工程项目增加，致工程延期交付，这不是原、被告的故意行为，故原告诉请被告支付违约金及在外租房费用,法院不予支持。被告对原告的房屋装饰装修工程已于2018年8月7日竣工、结算，因被告结算人员的疏忽，对未支付10,000元首付款，未在结算单里体现，导致双方误解。原告陈述该款已支付，与本院查明的事实不符，因此原告应支付尚欠被告的工程款10,000元。因导致10,000元未予支付责任在被告，故被告反诉请求被告支付违约金，不予支持。综上所述，原告的诉请及被告的反诉请求依法予以部

湖南省永州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）湘11民终977号上诉人（原审原告、反诉被告）：田秋平，男，1982年8月10日出生，汉族，现住永州市冷水滩区。委托诉讼代理人：曾广度，男，1954年6月19日出生，汉族，现住永州市冷水滩区（特别授权）。被上诉人（原审被告、反诉原告）：永州千思智造家装饰有限责任公司，住所地湖南省永州市冷水滩区。法定代表人：谢斌，公司总经理。委托诉讼代理人：王袁……