建设工程施工合同纠纷 （2019）苏09民初95号

华洋力沃公司（甲方）与中铁建工公司（乙方）签订《建设工程施工合同》，将华洋力沃·创客城项目（Ⅰ标段）发包给中建二局施工，工程共分三期进行。中建二局对一期的产业孵化园2区进行施工后，因华洋力沃公司未能按约支付工程款，于2018年1-2月停止施工。在本案审理过程中，双方当事人均表示同意解除双方签订的《建设工程施工合同》，故中建二局就其已经施工完成的工程，有权根据双方的约定主张相应的工程价款。 一、关于工程款总价及赶工费、停窝工费损失。本案审理中，原、被告对原告施工案涉工程的工程总价为4867.0418万元均无异议，应予认定，被告已支付的122.5万元应从中予以扣减。双方均认可涉案工程总价中被告施工的临时设施费为50万元，也应从总价款中予以扣减。对于被告已交纳的水电费部分，被告华洋力沃公司认可在判决履行过程中，由其提供票据给原告审核同意后进行抵扣，故该费用不在总价款中予以扣减。被告华洋力沃公司实际应向原告中建二局支付工程款为4694.5418万元。原告中建二局于2019年9月16日与被告华洋力沃公司达成协议是双方当事人的真实意思表示，被告华洋力沃公司自愿承担原告中建二局涉案工程中的赶工费、停

华洋力沃公司（甲方）与中铁建工公司（乙方）签订《建设工程施工合同》，将华洋力沃·创客城项目（Ⅰ标段）发包给中建二局施工，工程共分三期进行。中建二局对一期的产业孵化园2区进行施工后，因华洋力沃公司未能按约支付工程款，于2018年1-2月停止施工。在本案审理过程中，双方当事人均表示同意解除双方签订的《建设工程施工合同》，故中建二局就其已经施工完成的工程，有权根据双方的约定主张相应的工程价款。 一、关于工程款总价及赶工费、停窝工费损失。本案审理中，原、被告对原告施工案涉工程的工程总价为4867.0418万元均无异议，应予认定，被告已支付的122.5万元应从中予以扣减。双方均认可涉案工程总价中被告施工

江苏省盐城市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏09民初95号 原告：中建二局第二建筑工程有限公司，住所地广东省深圳市南山区南山街道前海路0169号。 法定代表人：魏庆国，该公司董事长。 委托诉讼代理人：赵丹丹，该公司员工。 被告：江苏华洋力沃创客城控股有限公司，住所地江苏省响水县经济开发区响水湖公园内创客城。 法定代表人：吴龙清，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：肖艳红，该公司员工。……