建设工程施工合同纠纷 （2015）信中法民初字第29号

原、被告签订二份建设工程施工合同，2008年10月18日合同约定工期为485天，无落款日期的合同约定的工期为716天，合同价款为2608万元，（2014）豫法民一终字第48号民事判决书确认以中标价2608万元及与中标价相符的无落款日期施工合同结算工程造价，工期应为716天，工程进度款的支付应以2608万元为基数，合同规定，三层结构完付合同总价的25%，即652万元，福源置业公司实付工程款624万元，发包人未能按约定日期支付工程进度款，工期相应顺延，顺延153天，13层结构完工应付款521万元，实付522.7万元，23层封顶应付521万元，实付487.6万元，顺延290天，13层内粉应付130.4万元，实付121.7万元，顺延53天，室内外粉应付391.2万元，实付355万元，顺延242天，共计638天，恒诚建筑公司未按合同规定工期竣工，与福源置业公司未能足额支付工程进度款有一定的关系，原告主张被告承担延期交房违约金1593000元不予支持。关于质量不达标和文明施工安全不合格问题，被告承建的结构工程评定为优质工程，由于原告将塑钢门窗和外墙漆项目肢解，肢解的门窗工程质量存在问题，其质量未达

原、被告签订二份建设工程施工合同，2008年10月18日合同约定工期为485天，无落款日期的合同约定的工期为716天，合同价款为2608万元，（2014）豫法民一终字第48号民事判决书确认以中标价2608万元及与中标价相符的无落款日期施工合同结算工程造价，工期应为716天，工程进度款的支付应以2608万元为基数，合同规定，三层结构完付合同总价的25%，即652万元，福源置业公司实付工程款624万元，发包人未能按约定日期支付工程进度款，工期相应顺延，顺延153天，13层结构完工应付款521万元，实付522.7万元，23层封顶应付521万元，实付487.6万元，顺延290天，13层内粉应付130.

河南省信阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）信中法民初字第29号原告（反诉被告）信阳福源置业有限公司住所地：信阳市羊山新区。法定代表人郭元林，该公司董事长。委托代理人王锦红，湖北北麟律师事务所律师。委托代理人胡鸿胜，该公司副总经理。被告（反诉原告）河南省恒诚建筑有限责任公司住所地信阳市浉河区。法定代表人张凯，该公司董事长。委托代理人吴继寿，该公司法律顾问。委托代理人刘章早，该公司项目经理……