建设工程施工合同纠纷 （2016）云05民终315号

2013年7月15日，建安公司为与中龙公司建设施工合同纠纷，向保山市中级人民法院提起诉讼，同时中龙公司对其中的违约责任及损失问题提起反诉称，腾曦佳园工程建筑面积48676.2㎡,工程价款32808249.85元，建安公司第一至第五施工队的施工工程均已逾期，按合同约定应承担工程总价款2%的违约金656165元。经保山市中级人民法院审理，作出（2013）保中民二初字第33号民事判决，驳回中龙公司的反诉请求。宣判后，中龙公司不服判决，向云南省高级人民法院提出上诉，违约问题的上诉理由为：建安公司存在违约行为，应当按约定依法向中龙公司承担656165元的违约金及损失5064000元。云南省高级人民法院作出的（2015）云高民一终字第146号判决书，判决由建安公司支付中龙公司违约金人民币271389.34元，驳回中龙公司的其他反诉请求。云南省高级人民法院的判决书中对二次逾期违约及损失问题均进行了审理和判决，该案与前诉的当事人相同，前诉的诉讼标的已包含了本次诉讼的诉讼标的，而且诉讼请求相同，属重复起诉。根据《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第二百四十七条之规定，裁定：驳回原告

2013年7月15日，建安公司为与中龙公司建设施工合同纠纷，向保山市中级人民法院提起诉讼，同时中龙公司对其中的违约责任及损失问题提起反诉称，腾曦佳园工程建筑面积48676.2㎡,工程价款32808249.85元，建安公司第一至第五施工队的施工工程均已逾期，按合同约定应承担工程总价款2%的违约金656165元。经保山市中级人民法院审理，作出（2013）保中民二初字第33号民事判决，驳回中龙公司的反诉请求。宣判后，中龙公司不服判决，向云南省高级人民法院提出上诉，违约问题的上诉理由为：建安公司存在违约行为，应当按约定依法向中龙公司承担656165元的违约金及损失5064000元。云南省高级人民法院作

云南省保山市中级人民法院民 事 裁 定 书（2016）云05民终315号上诉人（原审原告）腾冲县中龙房地产开发有限公司（以下简称腾冲中龙房地产公司）。法定代表人唐永明，该公司董事长。委托代理人刘云廷，任该公司副总经理，特别授权代理。被上诉人（原审被告）昆明市建筑安装工程有限责任公司（以下简称昆明建安公司）。法定代表人王波，任该公司董事长。委托代理人张元生，该公司办公室主任，特别授权代理。上诉人腾冲……