建设工程施工合同纠纷 （2019）川1502民初6342号
裁判要旨
原告承建了被告发包的内江和都国际工程一期二标段及二期一标段、二标段工程，原告为案涉工程租赁了钢管扣件、施工电梯、塔吊租赁费等，现原告为此主张被告欠付的建筑设备租赁费，且有原被告盖章确认的《内江和都国际二期停工期间钢管扣件、施工电梯、塔吊租赁费及其它损失费计算汇总表》为证，故原告诉请被告支付机械设备租赁费的请求，本院予以支持；本案应属建筑设备租赁合同纠纷。 该“汇总表”中载明被告欠付的金额为3648727.63元，其中含有逾期支付工程款的利息损失901530.67元，因本案系建筑设备租赁合同纠纷，并非建设工程分包合同纠纷，关于工程款原被告均认可尚未结算，且“内江和都国际二期停工增加资金利息计算表”上特别说明：“双方签字确认后，仅表明对上表数据中的计算本金及时间段已核对确认，最终支付金额需由工作组根据‘内江和都国际项目’的情况统筹解决确认支付……”，故该利息损失本院在本案中不予支持。 关于被告已经支付的款项，根据款项支付情况以及转账凭证的备注内容均是支付民工工资及工程款，并非案涉建筑设备租赁费，故本院认为被告已支付的款项应当在工程款中予以结算，作相应扣减。 综上所述，本院依法支持为：被告
摘要
宜宾市蜀益建筑工程有限责任公司、内江市中泽房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四川省宜宾市翠屏区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)川1502民初6342号 原告:宜宾市蜀益建筑工程有限责任公司，住所地四川省宜宾市翠屏区岳武里14号，注册号511500000001403（2-2）。 法定代表人：唐明清。 委托诉讼代理人：张兴文，四川酒都律师事务所律师，执业证号15115201810022457。 委托诉讼代理人：樊学锋，四川酒都律师事务所律师，执业证号15115……