建设工程施工合同纠纷 （2019）甘02民初96号

被告已付工程款经庭审确认为164497149元，包括“材料款明细”确认的34182800元（37368800元-3186000元）和“个人挂账”单载明的1498000元，因该两部分已付款涉及被告向第三方支付，本案虽已将该款计入已付款中，但因被告不能举证证实该款其已向第三方全额支付。故被告承诺，如经确认该款被告实际未向第三方支付，原告有权向被告继续主张。因工程经结算总价款为19200万元，双方均认可已付款中幕墙工程款2500万元已付清，故建筑安装工程的未付工程款为27502851元。对于欠付工程款的应付款时间，原告主张按《建设工程施工合同》约定的自结算后的10日内全部付清，被告亦认可结算后应予支付，但认为该工程未经竣工验收，目前尚未结算，故不应支付。经查：涉案工程虽未经竣工验收，但被告已于2016年12月10日试营业，应视为被告擅自使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定，应将2016年12月10日建设工程转移给被告实际使用之日认定为竣工日期。双方于2018年10月22日盖章确认的工程造价审定表就是双方对涉案工程的结算，被告主张工程未经结算

被告已付工程款经庭审确认为164497149元，包括“材料款明细”确认的34182800元（37368800元-3186000元）和“个人挂账”单载明的1498000元，因该两部分已付款涉及被告向第三方支付，本案虽已将该款计入已付款中，但因被告不能举证证实该款其已向第三方全额支付。故被告承诺，如经确认该款被告实际未向第三方支付，原告有权向被告继续主张。因工程经结算总价款为19200万元，双方均认可已付款中幕墙工程款2500万元已付清，故建筑安装工程的未付工程款为27502851元。对于欠付工程款的应付款时间，原告主张按《建设工程施工合同》约定的自结算后的10日内全部付清，被告亦认可结算后应予支

甘肃省嘉峪关市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）甘02民初96号 原告:浙江省东阳第三建筑工程有限公司，住所地浙江省东阳市振兴路**，统一社会信用代码91330783147520035D。 法定代表人:楼正文，该公司董事长。 委托诉讼代理人:吴新阳，浙江东鹰律师事务所律师。 被告：嘉峪关溥源商贸有限责任公司，住所地甘肃省嘉峪关市新华南路**，统一社会信用代码91620200566421……