加工合同纠纷 （2017）京02民终6702号

张成与鑫日制品厂签订的委托加工合同，系双方当事人真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方应依约履行各自义务。加工合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案中，鑫日制品厂虽开展了部分加工工作，但未按照合同约定的加工期限及延长期限向张成交付验收合格的成果，构成违约。《中华人民共和国合同法》第二百六十二条规定，承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。本案中，双方约定，若乙方在提议延期内仍无法给甲方如数提供合格产品，则乙方应在30天内将甲方已经预付给乙方的钱（包括模具费和塑料件预付款）全部退还给甲方，若在60天内乙方不退还全款，则乙方给甲方的退款数额将增至两倍，同时，甲方将保留依法追究乙方法律责任的权利。故，鑫日制品厂应向张成支付的退款数额应为预付款6800元的两倍即13600元。关于鑫日制品厂主张张成图纸不成熟系造成其无法按照要求交付工作成果的原因的辩称意见。一审法院认为，《中华人民共和国合同法》第二百五十七条规定，承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应

张成与鑫日制品厂签订的委托加工合同，系双方当事人真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方应依约履行各自义务。加工合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案中，鑫日制品厂虽开展了部分加工工作，但未按照合同约定的加工期限及延长期限向张成交付验收合格的成果，构成违约。《中华人民共和国合同法》第二百六十二条规定，承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。本案中，双方约定，若乙方在提议延期内仍无法给甲方如数提供合格产品，则乙方应在30天内将甲方已经预付给乙方的钱（包括模具费和塑料

北京市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2017）京02民终6702号上诉人（原审被告）：大城县王庄鑫日塑胶制品厂，经营场所河北省大城县王庄。经营者：缴凤芝，女，1967年2月10日出生，身份证住址河北省廊坊市大城县平舒镇王庄村中心街北侧*排**号。委托诉讼代理人：王友森（缴凤芝之夫），身份证住址河北省廊坊市大城县平舒镇王庄村中心街北侧*排**号。被上诉人（原审原告）：张成，男，1954年9月1……