建设工程施工合同纠纷 （2019）黔04民初41号

该组照片拍摄的主体、地点、内容均不明确，不能证实与本案是否存在关联，故对该组证据，不予采信。对原告提供的其他证据，被告对真实性、关联性、合法性均无异议，本院予以确认并作为定案的依据。至于是否能达到原告的证明目的，在说理部分一并阐述。据前述确认的证据，结合当事人的陈述，查明如下事实：2016年9月3日，被告合力公司将其开发的位于安顺南高速公路出口左侧地块安顺合力城安置房Ｃ区工程发包给原告三建公司施工，双方为此签订《建设工程施工合同》。约定：1.合力公司在开工前三日内按有关规定办理施工所需证件，三建公司配合提供相关资质与证件；2.工程主体全部完工且经相关部门验收合格后1个月内，合力公司支付三建公司已完工程量65%的工程进度款。工程全部竣工验收合格并取得竣工备案表（因合力公司原因导致不能取得备案表的除外），双方确认竣工资料完整，并经合力公司审核完成三建公司提交的工程竣工结算资料后，支付双方共同认定的结算总价95%的工程款，留工程结算总价款5%的工程质保金；3.合力公司不按合同约定支付工程款（进度款）导致施工无法进行，三建公司可停止施工，由合力公司负责承担所欠工程款（进度款）在停工期间的利息（

该组照片拍摄的主体、地点、内容均不明确，不能证实与本案是否存在关联，故对该组证据，不予采信。对原告提供的其他证据，被告对真实性、关联性、合法性均无异议，本院予以确认并作为定案的依据。至于是否能达到原告的证明目的，在说理部分一并阐述。据前述确认的证据，结合当事人的陈述，查明如下事实：2016年9月3日，被告合力公司将其开发的位于安顺南高速公路出口左侧地块安顺合力城安置房Ｃ区工程发包给原告三建公司施工，双方为此签订《建设工程施工合同》。约定：1.合力公司在开工前三日内按有关规定办理施工所需证件，三建公司配合提供相关资质与证件；2.工程主体全部完工且经相关部门验收合格后1个月内，合力公司支付三建公司

贵州省安顺市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）黔04民初41号原告：安顺市第三建筑工程总公司，住所：贵州省安顺市西秀区塔东路（凤凰山）。统一社会信用代码：915204022156711271。法定代表人：肖春元，职务：该公司总经理。委托诉讼代理人：邱祖靖、张志辉，贵州巨人律师事务所律师。代理权限为特别授权代理。被告：安顺合力房地产开发有限公司，住所：贵州省安顺市西秀区华西办事处玉碗井村（清……