建设工程施工合同纠纷 （2016）辽01民终12199号

茂业公司主张双方已经结算并实际履行，因而中冶公司超过诉讼时效的抗辩理由，因茂业公司未提供充分证据证明双方已经结算，故对该公司主张中冶公司已经超过诉讼时效的抗辩理由一审法院不予支持。在中冶公司提交的合同中明确约定工程内容为“《沈阳茂业铁西项目》工程施工图设计、场地平整、坡顶喷射钢筋砼护坡、灌注砼支护、桩护坡、钢绞丝锚杆支护、基坑检测、专家论证、降水排水等工程，包括但不限于工程量清单、施工图及工程变更等”，“合同外（如果）增加的工作内容，承包方不得拒绝施工，否则发包方有权力进行处罚。”“合同规定由承包方完成或提供配合的工作如承包方拒绝完成或不能按合同要求完成的，发包方可安排其他单位完成。所发生的费用从将支付或已支付给承包的工程款中扣回，影响工期的责任由承包方负责。”因此，对茂业公司提出的因第三方施工护壁保温工程，相关费用从应给付中冶公司工程款中扣除的主张，法院予以支持。但按照茂业公司提交的证据，其支付给第三方的工程款为41971元，44181.48元仅体现于工程进度款申请单中，不能证明其实际支付，因此其差额2210.48元茂业公司应给付中冶公司。茂业公司在庭审中提交含有911.76元电费的

茂业公司主张双方已经结算并实际履行，因而中冶公司超过诉讼时效的抗辩理由，因茂业公司未提供充分证据证明双方已经结算，故对该公司主张中冶公司已经超过诉讼时效的抗辩理由一审法院不予支持。在中冶公司提交的合同中明确约定工程内容为“《沈阳茂业铁西项目》工程施工图设计、场地平整、坡顶喷射钢筋砼护坡、灌注砼支护、桩护坡、钢绞丝锚杆支护、基坑检测、专家论证、降水排水等工程，包括但不限于工程量清单、施工图及工程变更等”，“合同外（如果）增加的工作内容，承包方不得拒绝施工，否则发包方有权力进行处罚。”“合同规定由承包方完成或提供配合的工作如承包方拒绝完成或不能按合同要求完成的，发包方可安排其他单位完成。所发生的费

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）辽01民终12199号上诉人（原审原告）：中冶沈勘工程技术有限公司，住所地沈阳市沈河区东滨河路152号。法定代表人：王明宝，该公司董事长。委托诉讼代理人：陈春林，辽宁瑞唐律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：沈阳茂业时代置业有限公司，住所地沈阳市铁西区沈辽东路79号（东方时代广场附房5层）。定代表人：张静，该公司董事长。委托诉讼代理人：安雪，女……