建设工程施工合同纠纷 （2019）云09民终245号

根据《中华人民共和国合同法》第四十九条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。本案中，被告刘志华作为自然人，持被告广西五鸿公司的有关施工资质，与被告云南安然公司签订《建设工程施工合同》后，持广西五鸿公司临沧项目部公章又与原告签订了《施工合同书》，并以广西五鸿公司临沧项目部名义收取了原告300000元履约保证金后，原告按约定进场实际施工，后因涉案工程及其他相关工程未能支付劳务人员工资，工程被迫停工并导致劳务人员因未能领到劳动报酬而到临翔区信访局上访。临翔区人力资源和社会保障局对此向广西五鸿公司作出了整改指令书，对此可推定为广西五鸿公司明知刘志华使用广西五鸿公司昆明分公司及广西五鸿公司临沧项目部等二枚公章对外进行经营活动，广西五鸿公司应对外承担民事责任。故原告要求被告广西五鸿公司退还履约保证金300000元的诉讼请求，有事实依据及法律依据，予以支持。原告要求承担按月利率2%计算欠款利息的诉讼请求，参照最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条关于借贷双方约定的利率未超过年利率24

根据《中华人民共和国合同法》第四十九条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。本案中，被告刘志华作为自然人，持被告广西五鸿公司的有关施工资质，与被告云南安然公司签订《建设工程施工合同》后，持广西五鸿公司临沧项目部公章又与原告签订了《施工合同书》，并以广西五鸿公司临沧项目部名义收取了原告300000元履约保证金后，原告按约定进场实际施工，后因涉案工程及其他相关工程未能支付劳务人员工资，工程被迫停工并导致劳务人员因未能领到劳动报酬而到临翔区信访局上访。临翔区人力资源和社会保障局对此向广西五鸿公司作出了整改指令书，

云南省临沧市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）云09民终245号上诉人（原审原告）：陈儒均，男，1963年8月2日生，汉族，住重庆市垫江县。委托诉讼代理人：王昆，云南领正律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。被上诉人（原审被告）：广西五鸿建设集团有限公司。住所地：广西宜州市金宜大道88号。法定代表人：蔡立宗，该公司董事长。被上诉人（原审被告）：刘志华，男，1958年10月10日生，汉族，……