建设工程施工合同纠纷 （2018）豫01民终6154号

当事人应按照法律规定和诚实信用原则履行各自义务，本案原告按照约定履行了部分施工义务，被告应及时支付相应工程价款。本案涉案工程项目在建设前未办理规划、建设许可等审批手续，故原被告之间建设工程施工合同因违反法律规定而无效，但已履行的内容不适用返还的方式恢复到先前状态，只能按照折价补偿方式处理。关于本案工程款支付的主体，本案工程系周清先后代表锐旗公司、企汇公司发包于国基公司，当事人提交的工作联系单、现场签证单及停工待建协议显示，建设单位系企汇公司，监理单位和施工单位栏目分别有项目负责人签字，并加盖有监理单位公司印章及原告公司项目部印章，说明企汇公司与国基公司存在施工合同关系。因此，国基公司要求企汇公司支付工程款的诉讼请求该院予以支持。关于国基公司要求要求项目建成后的共同受益人即锐旗公司、天河公司承担支付工程款责任的诉请，天河公司与锐旗公司签订合作协议后，因锐旗公司不具有工程开发项目资质，在与国基公司签订建设工程施工合同后才注册成立了专门的项目开发公司即企汇公司，而且锐旗公司认可代表其与国基公司签订工程施工合同的周清系挂靠关系，故锐旗公司亦应承担工程款支付责任；天河公司作为涉案项目土地使用权人

河南国基建设集团有限公司、河南锐旗置业有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫01民终6154号上诉人(原审原告)：河南国基建设集团有限公司，住所地河南省郑州市。法定代表人：高兴文，该公司总经理。委托诉讼代理人：时金山，郑州市惠济区花园口法律服务所法律工作者。上诉人(原审被告)：河南锐旗置业有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区。法定代表人：曲庆祥，该公司副总经理。委托诉讼代理人：ＸＸ、赵瑜，河南北政律师事务所律师。上……