买卖合同纠纷 （2015）沧民终字第1759号

本案中双方签订的《矫直机买卖合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依合同约定履行。被上诉人依约履行了给付前期款项145万元的义务，上诉人应依约履行交付设备并安装调试完成验收及为被上诉人培训人员的义务，被上诉人应在上诉人完成上述义务后按合同约定支付上诉人相应约定比例的剩余合同款项。现双方均认可矫直机设备于2011年4月送达被上诉人处，但上诉人未提交关于该设备的交货凭证及完成安装、调试、验收、已过质保期等相关证据，以证明达到合同约定被上诉人支付剩余全部货款与逾期付款利息损失的条件，故原审认定被上诉人给付剩余全部货款与逾期付款利息损失的条件未达到，认定事实正确。被上诉人主张因上诉人迟延交货且一直未调试验收应承担违约责任，但其在原审中并未提出反诉，故本院对被上诉人该主张不做处理，可另案处理。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费19729元，由上诉人合肥海德数控液压设备有限公司承担。本判决为终审判决。审　判　长　　位海珍审

本案中双方签订的《矫直机买卖合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依合同约定履行。被上诉人依约履行了给付前期款项145万元的义务，上诉人应依约履行交付设备并安装调试完成验收及为被上诉人培训人员的义务，被上诉人应在上诉人完成上述义务后按合同约定支付上诉人相应约定比例的剩余合同款项。现双方均认可矫直机设备于2011年4月送达被上诉人处，但上诉人未提交关于该设备的交货凭证及完成安装、调试、验收、已过质保期等相关证据，以证明达到合同约定被上诉人支付剩余全部货款与逾期付款利息损失的条件，故原审认定被上诉人给付剩余全部货款与逾期付款利息损失的条件未达到，认定事实正确

河北省沧州市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）沧民终字第1759号上诉人（原审原告）合肥海德数控液压设备有限公司，住所地安徽省合肥市经济技术开发区民营科技经济园。法定代表人许海平，执行董事。委托代理人程帆、章俊岭，安徽天禾律师事务所律师。被上诉人（原审原告）渤海重工管道有限公司，住所地河北省沧县仵龙堂东官庄村。法定代表人刘尚慈，董事长。委托代理人刘新军，系该公司副总经理。委托代理人刘德军，……