买卖合同纠纷 （2016）冀09民终5126号

原、被告之间签订的《产品订货合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，合同合法有效，双方均应按照合同约定全面履行合同义务。被告已经按照合同约定支付了电梯款及安装费，原告理应按照合同在约定的时间内完成生产并安装完毕。被告于2011年6月15日将电梯设备预付款529630元打至原告账户，根据《产品订货合同》第五条第1、2款约定，原告应在收到预付款后45天内完成生产，在生产周期结束后5日内交货，即原告应于2011年8月1日完成生产，于8月6日前交货。产品安装条款约定货到现场后3日内开始安装，电梯安装周期为50天，故原告应于2011年8月9日开始安装，于9月29日完成安装。但原告提交的《电梯监督检验报告》显示电梯制造日期为2011年9月8日，电梯全部经监督检验合格的日期为2011年12月28日，已经超过了合同约定，故原告延期安装电梯的行为违约，应当承担违约责任，但因被告已经另案起诉原告要求其承担违约责任，故在本案中对原告的违约责任不予判决，原告已经履行了供货及安装义务，且电梯经监督检验合格，被告应支付剩余电梯安装费及质保金，故被告应给付原告剩余电梯安装费及质保金共210

原、被告之间签订的《产品订货合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，合同合法有效，双方均应按照合同约定全面履行合同义务。被告已经按照合同约定支付了电梯款及安装费，原告理应按照合同在约定的时间内完成生产并安装完毕。被告于2011年6月15日将电梯设备预付款529630元打至原告账户，根据《产品订货合同》第五条第1、2款约定，原告应在收到预付款后45天内完成生产，在生产周期结束后5日内交货，即原告应于2011年8月1日完成生产，于8月6日前交货。产品安装条款约定货到现场后3日内开始安装，电梯安装周期为50天，故原告应于2011年8月9日开始安装，于9月29日完成安装。但原

河北省沧州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）冀09民终5126号上诉人（原审被告）：沧州福阳房地产开发有限公司。住所地沧州市交通北大道11号（华阳小区综合楼503-9）。法定代表人朱勋博，该公司董事长。委托诉讼代理人：李秀树，河北东方伟业律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：沈阳远大智能工业集团股份有限公司（原沈阳博林特电梯股份有限公司）。住所地辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路**号。……