建设工程施工合同纠纷 （2016）冀11民终1535号

依法成立的合同，对双方当事人具有法律约束力。当事人应当依照约定履行自己的义务。原、被告签订的《建设工程施工合同》是原、被告真实意思表示，且没有违反法律的相关规定，故该合同合法有效。原、被告应依此行使各自的权利，履行各自的义务。被告同意与原告解除本案所涉《建设工程施工合同》及所有补充协议，与法不悖，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案为建设工程施工合同纠纷，原、被告解除合同后，应对已完成的工程量进行结算，原告支付被告工程款，被告赔偿原告经济损失。因此，原告要求被告赔偿其经济损失的主张，本院予以支持。被告辩称原告存在延期支付工程进度款的行为，且原告在施工过程中多次变更、调整设计，从而致使其工期延误。被告提交的33张付款凭证仅显示了原告向其支付工程款的情况，无法证实原告存在延期付款的情况，且根据本案所涉《河北省建设工程施工合同》第65条第一款进度款以形象进度为准，但被告并未提供关于进度量的相关证据，故其主张原告存在延期支付进度款，本院不予采

依法成立的合同，对双方当事人具有法律约束力。当事人应当依照约定履行自己的义务。原、被告签订的《建设工程施工合同》是原、被告真实意思表示，且没有违反法律的相关规定，故该合同合法有效。原、被告应依此行使各自的权利，履行各自的义务。被告同意与原告解除本案所涉《建设工程施工合同》及所有补充协议，与法不悖，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案为建设工程施工合同纠纷，原、被告解除合同后，应对已完成的工程量进行结算，原告支付被告工程款，被告赔偿原告经济损失

河北省衡水市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）冀11民终1535号上诉人（原审被告）：杜班建设集团有限公司。法定代表人：杜益锋，总裁。住所地：浙江省东阳市城北新区华店工业园区湖沧农场。机构代码：70458378-3。委托代理人：朱仲勉、桑晓伟，浙江君安世纪律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河北博宏房地产开发有限公司。法定代表人：闫伟，董事长。住所地：河北省石家庄市桥西区槐安西路***号……