买卖合同纠纷 （2021）苏07民终3347号

依法成立的合同，自合同成立时生效，双方应按约定履行义务。周贺、刘阳阳、海之翔机械公司自愿签订设备销售合同，该合同合法有效，双方应按合同约定履行义务。周贺、刘阳阳、海之翔机械公司在合同中补充约定，刘阳阳、海之翔机械公司在12月4日起4日内交付机器，如果没有交付，刘阳阳、海之翔机械公司按照1000元/天补偿周贺，对此双方在合同没有约定，如刘阳阳、海之翔机械公司逾期不能完成设备制造，周贺可以解除合同，且该机械设备是按照周贺要求进行安装制作，实为设备定做合同，刘阳阳、海之翔机械公司存在逾期完成制作设备的违约行为，但刘阳阳、海之翔机械公司该违约行为并不是周贺解除合同的依据，合同约定，刘阳阳、海之翔机械公司逾期完成应承担给付补偿金的责任，而刘阳阳、海之翔机械公司在2020年12月18日联系周贺，要求周贺付款提货，但周贺不同意付款并提出解除合同，周贺该行为已构成根本违约，经一审法院调解，周贺不同意继续履行合同，根据本案情况，强制双方继续履行合同亦为不妥，且对周贺不履行合同的违约责任双方亦有约定，故对周贺要求解除双方签订的合同的诉讼请求，一审法院予以支持。合同约定，周贺应于2020年12月3日前付清余

依法成立的合同，自合同成立时生效，双方应按约定履行义务。周贺、刘阳阳、海之翔机械公司自愿签订设备销售合同，该合同合法有效，双方应按合同约定履行义务。周贺、刘阳阳、海之翔机械公司在合同中补充约定，刘阳阳、海之翔机械公司在12月4日起4日内交付机器，如果没有交付，刘阳阳、海之翔机械公司按照1000元/天补偿周贺，对此双方在合同没有约定，如刘阳阳、海之翔机械公司逾期不能完成设备制造，周贺可以解除合同，且该机械设备是按照周贺要求进行安装制作，实为设备定做合同，刘阳阳、海之翔机械公司存在逾期完成制作设备的违约行为，但刘阳阳、海之翔机械公司该违约行为并不是周贺解除合同的依据，合同约定，刘阳阳、海之翔机械公

江苏省连云港市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏07民终3347号上诉人（原审原告）：周贺，男，汉族，住山东省枣庄市市中区齐村镇。委托诉讼代理人：马兆远，山东枣庄市中鑫永安法律服务所法律工作者。被上诉人（原审被告）：刘阳阳，男，汉族，住江苏省连云港市赣榆区赣马镇。委托诉讼代理人：刘飞，江苏传扬律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：连云港海之翔矿山机械有限公司，住所地江苏省连云港市赣榆区墩……