加工合同纠纷 （2021）豫14民终1008号

本案的争议焦点为：1．李政起诉要求永益钢结构公司支付吊车租赁费3000元的诉讼请求是否具有事实依据和法律依据？2．李政起诉要求永益钢结构公司支付违约金185000元的诉讼请求，是否具有事实依据和法律依据？3．李政起诉要求永益钢结构公司支付因防止损失扩大而支出的费用35000元的诉讼请求是否具有事实依据和法律依据？4．永益钢结构公司要求李政支付拖欠的工程款26200元及增加的工程款20163元，共计46363元的反诉请求，是否具有事实依据和法律依据？李政作为自然人，接到此工程后让河北省第四建筑工程有限公司来做，河北省第四建筑工程有限公司就专业钢结构工程承包给永益钢结构公司具体施工，并签订了《钢结构工程承包合同》，永益钢结构公司为本案的实际施工人。故对李政要求永益钢结构公司支付违约金185000元的诉讼请求，部分予以支持，李政同意延期的天数2天应予以扣除，违约金为150000元。因：1．按照双方承包合同约定，吊车租赁费应由李政负担，2．李政未提交证据对永益钢结构公司超期使用吊车三天，每天1000元，多产生吊车租赁费3000元，应由永益钢结构公司承担的事实进行事实证明，3．永益钢结构公司对此

本案的争议焦点为：1．李政起诉要求永益钢结构公司支付吊车租赁费3000元的诉讼请求是否具有事实依据和法律依据？2．李政起诉要求永益钢结构公司支付违约金185000元的诉讼请求，是否具有事实依据和法律依据？3．李政起诉要求永益钢结构公司支付因防止损失扩大而支出的费用35000元的诉讼请求是否具有事实依据和法律依据？4．永益钢结构公司要求李政支付拖欠的工程款26200元及增加的工程款20163元，共计46363元的反诉请求，是否具有事实依据和法律依据？李政作为自然人，接到此工程后让河北省第四建筑工程有限公司来做，河北省第四建筑工程有限公司就专业钢结构工程承包给永益钢结构公司具体施工，并签订了《钢结

河南省商丘市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫14民终1008号上诉人（原审被告、反诉原告）：长葛市永益钢结构工程有限公司。法定代表人：潘璐，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：刘根东，河南葛天律师事务所律师。代理权限：特别授权。委托诉讼代理人：王治敏，男，汉族，1955年4月7日出生，住河南省长葛市。代理权限：特别授权。被上诉人（原审原告、反诉被告）：李政，男，汉族，1976年12月6日……