装饰装修合同纠纷 （2020）粤03民终21863号

涉案《施工合同协议书》系双方真实意思表示，合法有效，双方应按合同履行义务。合同明确约定为全包价款，故在施工过程非双方协商一致不能认定工程量增减，双方应严格按全包价款结算。信明生公司所付款项3303901.5元并非全部直接结付予铂浩公司，发包人代付或垫付款部分不能视为同意或认可结算。因此，信明生公司诉求返还超过合同约定全包价款的差额部分303901.5元，一审法院予以支持。根据《承诺书》《保证书》《交付使用确认书》，证实铂浩公司存在逾期完工的违约行为，应当依约承担违约责任。原合同约定，承包人逾期竣工，每逾期一天，按合同执行阶段应付款的每日千分之一支付违约金。据查明事实，约定竣工交付时间为2019年3月10日，此节点应执行付款为总价款95%，即285万元，故翌日起每日违约金应为2850元。《承诺书》中，铂浩公司承诺自2019年5月11日起加重违约责任，具备约束力，需按3000元/天支付违约金至2019年7月3日交付全部工程之日止。但考虑到铂浩公司已于2019年6月3日交付其中一栋建筑物，据公平原则，应适当降低此后的违约责任，一审法院酌定为50%，即1500元/天。综合上述分析，铂浩公司的违

涉案《施工合同协议书》系双方真实意思表示，合法有效，双方应按合同履行义务。合同明确约定为全包价款，故在施工过程非双方协商一致不能认定工程量增减，双方应严格按全包价款结算。信明生公司所付款项3303901.5元并非全部直接结付予铂浩公司，发包人代付或垫付款部分不能视为同意或认可结算。因此，信明生公司诉求返还超过合同约定全包价款的差额部分303901.5元，一审法院予以支持。根据《承诺书》《保证书》《交付使用确认书》，证实铂浩公司存在逾期完工的违约行为，应当依约承担违约责任。原合同约定，承包人逾期竣工，每逾期一天，按合同执行阶段应付款的每日千分之一支付违约金。据查明事实，约定竣工交付时间为2019

广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤03民终21863号上诉人（原审被告）：深圳市铂浩装饰工程有限公司，住所地：深圳市宝安区西乡街道福中福社区辅六路1号商务中心A座A102，统一社会信用代码：91440300MA5EX7E82M。法定代表人：邹丽君，董事长。上诉人（原审被告）：邹丽君，男，汉族，1989年7月13日出生，住所地：江西省樟树市。两上诉人共同委托诉讼代理人：肖小芳，……