建设工程施工合同纠纷 （2017）豫02民终2166号

魏小庆挂靠六建公司承包施工涉案工程，从2012年底开始进入涉案工程工地进行土方施工，并且魏小庆分两次直接向银岭房地产公司项目委托人陈玉广缴纳了施工保证金共计35万元，本案证据显示涉案工程由魏小庆负责施工；六建公司证明该工程系魏小庆承包具体施工，工程的一切责任由魏小庆负责，因此，魏小庆是该涉案工程的实际施工人。庭审中，双方向本院提交的2015年5月9日双方共同签字确认的“金祥苑13号楼停工影响工期造成经济损失情况说明”中，对涉案工程的施工建筑面积确认为5933.98平方米，总造价为545.926万元，损失为108.4965万元，这一情况说明中对建筑面积和总造价的确认，是双方最终对涉案工程量和工程价款的确认，应作为工程结算的依据。在《建设工程施工合同》中显示银岭房地产公司为建设方发包人，但银岭房地产公司以及开封市城管局之间的《合作建房协议》和《合作建房补充协议》证明，开封市城管局也应是涉案工程的建设方之一，故银岭房地产公司以及开封市城管局应为涉案工程的共同发包人。银岭房地产公司辩称与魏小庆之间没有直接法律关系，无权直接要求银岭房地产公司支付工程款、施工保证金、也不应向魏小庆赔偿损失及利息的

魏小庆挂靠六建公司承包施工涉案工程，从2012年底开始进入涉案工程工地进行土方施工，并且魏小庆分两次直接向银岭房地产公司项目委托人陈玉广缴纳了施工保证金共计35万元，本案证据显示涉案工程由魏小庆负责施工；六建公司证明该工程系魏小庆承包具体施工，工程的一切责任由魏小庆负责，因此，魏小庆是该涉案工程的实际施工人。庭审中，双方向本院提交的2015年5月9日双方共同签字确认的“金祥苑13号楼停工影响工期造成经济损失情况说明”中，对涉案工程的施工建筑面积确认为5933.98平方米，总造价为545.926万元，损失为108.4965万元，这一情况说明中对建筑面积和总造价的确认，是双方最终对涉案工程量和工程

河南省开封市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫02民终2166号上诉人（原审原告）魏小庆，男，汉族，1958年12月17日生，住河南省开封市经济技术开发区。委托诉讼代理人高令乾，河南千盛律师事务所律师，代理权限为特别授权。上诉人（原审被告）开封市城市管理局。住所地：开封市迎宾路*号。组织机构代码：00531705-8。法定代表人娄和彦，局长。委托诉讼代理人侯少轩、刘海涛，河南地依律师事务……