定作合同纠纷 （2015）二中民二终字第422号

森港公司与南玻公司签订的《富贾花园断桥铝窗LOW-E中空玻璃采购协议》是双方当事人的真实意思表示，双方均应依约履行。森港公司的工作人员在双方下单前磋商错误的答复料单中窗框尺寸是玻璃尺寸，以至于南玻公司接单后错误将下料单中的窗框尺寸按照玻璃尺寸生产，森港公司应对南玻公司由此产生的损失予以承担。南玻公司依据森港公司2014年11月24日的联系单，停止错误玻璃尺寸的生产，本来是主动避免损失扩大的合理措施，但其就下料中的其它部份不及时按照约定供货，亦构成违约。鉴于双方未能依据约定履行合同，是由于对合同履行项目的重大误解造成，考虑森港公司已经向案外人订购玻璃用于避免工期延误的损失扩大，故本案双方当事人签订的《富贾花园断桥铝窗LOW-E中空玻璃采购协议》已无履行的必要，应以确认解除为宜。本案中森港公司的错误答复是导致合同没有依约履行的主要原因，也是本案成讼的主要原因，南玻公司没有及时依约供货虽也存在过错，但综合考虑森港公司没有及时解决因下料单错误造的损失等因素，应酌定由森港公司给予南玻公司适当的补偿，关于双方当事人的其它损失由双方当事人自行承担。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人

森港公司与南玻公司签订的《富贾花园断桥铝窗LOW-E中空玻璃采购协议》是双方当事人的真实意思表示，双方均应依约履行。森港公司的工作人员在双方下单前磋商错误的答复料单中窗框尺寸是玻璃尺寸，以至于南玻公司接单后错误将下料单中的窗框尺寸按照玻璃尺寸生产，森港公司应对南玻公司由此产生的损失予以承担。南玻公司依据森港公司2014年11月24日的联系单，停止错误玻璃尺寸的生产，本来是主动避免损失扩大的合理措施，但其就下料中的其它部份不及时按照约定供货，亦构成违约。鉴于双方未能依据约定履行合同，是由于对合同履行项目的重大误解造成，考虑森港公司已经向案外人订购玻璃用于避免工期延误的损失扩大，故本案双方当事人签

天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2015）二中民二终字第422号上诉人（原审原告、反诉被告）天津市森港物流发展有限公司，住所地天津空港经济区国际物流园区第一大街2号（1）幢。法定代表人赵骞，董事长。委托代理人李可，该公司职工。委托代理人赵鹏宇，该公司职工。被上诉人（原审被告、反诉原告）天津南玻节能玻璃有限公司，住所地天津新技术产业园区武清开发区泉丰路12号。法定代表人张柏忠，董事长。委托……