装饰装修合同纠纷 （2010）浙衢民终字第202号

梅某某主张减少工程甲未能提供充分证据证实，虽然工程决算价低于合同暂定价，但并不能以此证明总体工程甲下降的事实，故法院对华××设备公司提出增加工程甲是工期延误原因之一的主张，予以采信。其次，华××设备公司提交给梅某某的《工程丁月度总结》、《现场列会记要》，梅某某的委托代理人方某签名后又将该两份材料返还给华××设备公司保存。方某在上述两份材料中没有对材料反映的有关某某提出过异议，应当视为材料反映的内容已经过梅某某的确认。由此可见，梅某某自建项目工程延缓、材料无法正常进场等，也是导致华××设备公司延期完工的重要原因之一。综上，根据双方签订的补充条款约定，梅某某应当承担工期延误的责任。原告华××设备公司主张工程丁管某某按5个月计算，理由正当，证据充分，法院予以支持。原告华××设备公司要求被告梅某某赔偿工人误工费损失42000元（35元／人日、120日、10人），合理部分，法院予以支持。鉴于罗某假日装饰工程逾期完工不是华××设备公司的过错造成，梅某某要求华××设备公司承担逾期完工的违约责任，法院不予支持。本案争议焦点之二是华××设备公司施乙分的工程价款。按照施甲同条款的约定，合同价1800000

梅某某主张减少工程甲未能提供充分证据证实，虽然工程决算价低于合同暂定价，但并不能以此证明总体工程甲下降的事实，故法院对华××设备公司提出增加工程甲是工期延误原因之一的主张，予以采信。其次，华××设备公司提交给梅某某的《工程丁月度总结》、《现场列会记要》，梅某某的委托代理人方某签名后又将该两份材料返还给华××设备公司保存。方某在上述两份材料中没有对材料反映的有关某某提出过异议，应当视为材料反映的内容已经过梅某某的确认。由此可见，梅某某自建项目工程延缓、材料无法正常进场等，也是导致华××设备公司延期完工的重要原因之一。综上，根据双方签订的补充条款约定，梅某某应当承担工期延误的责任。原告华××设备公

浙江省衢州市中级人民法院民 事 判 决 书（2010）浙衢民终字第202号上诉人（原审被告、反诉原告）：梅某某。委托代理人：叶某某。委托代理人：范某某。被上诉人（原审原告、反诉被告）：苏州××设备××工程有限公司。住所地：江苏省××东大街××号。法定代表人：陈某某。委托代理人：曾某某。上诉人梅某某为与被上诉人苏州××设备××工程有限公司（以下简称华××设备公司）装饰工程施某某同纠纷一案，不服浙江省……