建设工程施工合同纠纷 （2019）最高法民申4340号

经一审法院委托司法鉴定，中航公司完成的工程造价为4444209.22元。粮油公司已向中航公司支付工程款5980596.16元，超付工程款1536386.94元，不存在欠付工程款的情形，中航公司在施工过程中亦从未向粮油公司发出过催款通知。中航公司关于粮油公司未按时支付工程进度款的主张无证据支持，依法不能成立。汉源县人民政府2014年7月3日汉府阅〔2014〕38号《研究汉源县粮油超市等灾后重建项目相关事宜的纪要》载明：县粮油超市项目计划于2012年6月10日竣工，但在2012年5月主体工程完工后，受装饰装修变更、施工方委托的原代理人携工程款潜逃及拖欠多家供货商材料款等原因影响，项目进展缓慢，至今基本处于停工状态，已严重超期，且工程建设过程中存在诸多不规范的问题，必须认真清理并加以整改；2014年2月，中航公司提出复工诉求，要求支付二次施工脚手架费用36万元，并对未完工程进行调价，增加工程款99万元，两项共计135万元。蜀会师审字第（2015）015号鉴定意见认定，根据相关文件通知精神，调整项目外墙装饰用干挂花岗石，施工方由此影响工期，2012年9月5日至2012年11月22日此段时间可以

经一审法院委托司法鉴定，中航公司完成的工程造价为4444209.22元。粮油公司已向中航公司支付工程款5980596.16元，超付工程款1536386.94元，不存在欠付工程款的情形，中航公司在施工过程中亦从未向粮油公司发出过催款通知。中航公司关于粮油公司未按时支付工程进度款的主张无证据支持，依法不能成立。汉源县人民政府2014年7月3日汉府阅〔2014〕38号《研究汉源县粮油超市等灾后重建项目相关事宜的纪要》载明：县粮油超市项目计划于2012年6月10日竣工，但在2012年5月主体工程完工后，受装饰装修变更、施工方委托的原代理人携工程款潜逃及拖欠多家供货商材料款等原因影响，项目进展缓慢，至今

中华人民共和国最高人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）最高法民申4340号 再审申请人（一审原告、反诉被告，二审上诉人）：中航建筑工程有限公司。住所地：湖南省长沙市天心区刘家冲北路**中欣国际**。 法定代表人：伍倜，该公司董事长。 委托诉讼代理人：周永孟，四川永茂律师事务所律师。 委托诉讼代理人：黄庆，四川永茂律师事务所律师。 被申请人（一审被告、反诉原告，二审被上诉人）：汉源县粮油购销公……