建设工程施工合同纠纷 （2017）云06民终1478号

工程停工期间以1人看管工地为宜，故对此支持1人看管工地的工资，即：2000元/人/月×27月＝54000元。综上，在双方当事人继续履行合同的前提下，对于重庆建筑公司因工程停工所遭受的各项损失1423146.92元，应当由永善县教育局承担50%的责任，即1423146.92元×50%＝711573.46元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、重庆市渝中区第九建筑工程公司、永善县教育局继续履行合同；二、由永善县教育局赔偿重庆市渝中区第九建筑工程公司因工程停工所遭受的各项损失共计711573.46元，限本判决生效之日起15日内履行；三、驳回重庆市渝中区第九建筑工程公司的其他诉讼请求。案件受理费减半收取12767元，由重庆市渝中区第九建筑工程公司负担8750元，永善县教育局负担4017元。一审宣判后，永善县教育局不服，向本院提起上诉。其上诉的主要理由为：一、本案建设工程的一部分基础侵占了永善县城的城市道路规划红线的施工违约责任，应当由被上诉人承担。被上诉人改变工程项目基础位置放线施工，是导致工程的

工程停工期间以1人看管工地为宜，故对此支持1人看管工地的工资，即：2000元/人/月×27月＝54000元。综上，在双方当事人继续履行合同的前提下，对于重庆建筑公司因工程停工所遭受的各项损失1423146.92元，应当由永善县教育局承担50%的责任，即1423146.92元×50%＝711573.46元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、重庆市渝中区第九建筑工程公司、永善县教育局继续履行合同；二、由永善县教育局赔偿重庆市渝中区第九建筑工程公司因工程停工所遭受的各项损失共计711573.46元，限

云南省昭通市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）云06民终1478号上诉人（原审被告）：永善县教育局，统一社会信用代码11532126015142415M。住所地：永善县溪洛渡镇玉泉路。法定代表人：柯平，该局局长。委托诉讼代理人：毕玲、彭星，云南振诚律师事务所律师。代理权限：特别授权。被上诉人（原审原告）：重庆市渝中区第九建筑工程公司，统一社会信用代码915001032029058442。住……