建设工程施工合同纠纷 （2018）豫1328民初4273号
裁判要旨
邹友华与汇友河北公司签订的工程施工合同，邹友华未提供其具备建筑施工人员主体资格的相关证据，邹友华与汇友河北公司签订的工程施工合同为无效合同，邹友华为没有建筑资质的实际施工人。 汇友河北公司未及时支付工程款，导致邹友华停工，依照《最高人民法院关于建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同支付工程款的，应予支持。” 的规定，虽然原、被告所签订的工程施工合同无效，但就邹友华已施工部分的工程汇友河北公司负有折价补偿的义务，因工程项目邹友华所交纳的工程履约金，汇友河北公司也负有一并返还的义务。 上述两项费用，汇友公司河北公司应支付给邹友华。 对于原告主张的赔偿钢构定金10万元，原告提交的证据不足以证实其主张，被告汇友公司及汇友河北公司异议理由成立，本院不予支持。 汇友河北公司系汇友公司的分支机构，汇友公司对汇友河北公司上述债务不能清偿部分负有连带支付义务。 中天公司未举证明已付汇友河北公司工程款的证据，中天公司应在汇友河北公司欠付的上述款项范围内对汇友河北公司的债务承担责任。 案经调解无效。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》
摘要
邹友华与四川汇友建设工程有限公司、四川汇友建设工程有限公司河北分公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河南省唐河县人民法院民 事 判 决 书（2018）豫1328民初4273号原告邹友华，男，汉族，1974年1月20日出生，住四川省岳池县。 委托代理人谢廷贵男，汉族，1964年3月13日出生，住四川省岳池县。 委托代理人高××男，汉族，生于1963年2月22日，住四川省绵阳市游仙区。 被告四川汇友建设工程有限公司。 法定代表人夏明义，任该公司董事长。 委托诉讼代理人丁松林，四川衡平律师事务所律师。……