定作合同纠纷 （2017）川01民终3934号

案涉喷涂产线定作合同，系双方当事人真实意思表示，合法有效，应受国家法律保护。实际履行中，成都晓瑞鑫德公司按约定作喷涂生产线相关设备，并安装在新都福鑫门窗厂指定的成都市新都区新繁镇曲水村一社的厂房内，并交付该厂，且讼争生产线自安装完成之日起已超过30天，依合同约定，应视为自动验收合格，故成都晓瑞鑫德公司要求新都福鑫门窗厂支付定作余款86000元的诉讼请求，合法有据，予以支持。作为定作人的新都福鑫门窗厂接收喷涂生产线后，未完全履行付款义务，应承担相应的民事责任。关于违约金，因合同约定，签订合同后，如果需方或供方退出合同，应按合同的总价款10%作为违约金支付对方，此处的“退出合同”应理解为解除合同，而双方在合同中并无逾期付款违约责任的约定，故成都晓瑞鑫德公司主张的违约金，不予支持。关于新都福鑫门窗厂的反诉请求。1．成都晓瑞鑫德公司是否逾期交付定作物的问题，院查证的事实看，虽然成都晓瑞鑫德公司于2015年7月24日才将喷涂生产线调试完毕并交付新都福鑫门窗厂，超出合同约定的履行期限，但讼争生产线安装地系四川游仙居门业有限公司（法定代表人蒋晓福）实际生产场所成都市新都区新繁镇曲水村一社的厂房内，因

案涉喷涂产线定作合同，系双方当事人真实意思表示，合法有效，应受国家法律保护。实际履行中，成都晓瑞鑫德公司按约定作喷涂生产线相关设备，并安装在新都福鑫门窗厂指定的成都市新都区新繁镇曲水村一社的厂房内，并交付该厂，且讼争生产线自安装完成之日起已超过30天，依合同约定，应视为自动验收合格，故成都晓瑞鑫德公司要求新都福鑫门窗厂支付定作余款86000元的诉讼请求，合法有据，予以支持。作为定作人的新都福鑫门窗厂接收喷涂生产线后，未完全履行付款义务，应承担相应的民事责任。关于违约金，因合同约定，签订合同后，如果需方或供方退出合同，应按合同的总价款10%作为违约金支付对方，此处的“退出合同”应理解为解除合同，

四川省成都市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）川01民终3934号上诉人（原审被告、反诉原告）：新都区福鑫金属门窗厂。住所地：成都市新都区新民镇东林村2社。经营者：蒋晓福，男，1986年6月16日出生，汉族，住成都市新都区新民镇。委托诉讼代理人：田晓彬，四川集文律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：成都晓瑞鑫德机电设备有限公司。住所地：成都市武侯区永盛北街*****号*层。法定代……