建设工程施工合同纠纷 （2015）连民终字第01072号

依法成立的合同受法律保护。本案新星公司、神特公司双方所签订的《施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律及行政法规的强制性规定，是合法有效的，合同双方均应按合同约定履行义务。新星公司所施工的工程虽然未经神特公司验收，但因神特公司就工程存在的漏雨问题已经自行进行了维修，再要求新星公司进行整改后进行验收已不可行，应当认定此时神特公司已接收了该工程，故神特公司应当按合同约定向新星公司支付欠付的工程款。工程款的具体数额，因神特公司对于新星公司提交的决算书并未提出异议，且在其发给新星公司的公函中对于工程造价也进行了说明，故可以认定工程款总额为335000元。因涉案工程一直未经竣工验收，且根据神特公司提供的会客登记及神特公司向新星公司发出的公函，结合涉案工程一直未经竣工验收的实际情况，新星公司所施工的工程存在漏雨等质量问题是可以认定的，新星公司也多次派人进行了维修，故新星公司要求神特公司支付逾期付款违约金无事实和法律依据，原审法院依法不予支持。在神特公司于2012年12月26日向新星公司发出要自行进行维修的公函后，新星公司未予答复，表示其对于神特公司自行维修行为的认可，故神特公司自行支付的维修费用

依法成立的合同受法律保护。本案新星公司、神特公司双方所签订的《施工合同》系双方真实意思表示，且不违反法律及行政法规的强制性规定，是合法有效的，合同双方均应按合同约定履行义务。新星公司所施工的工程虽然未经神特公司验收，但因神特公司就工程存在的漏雨问题已经自行进行了维修，再要求新星公司进行整改后进行验收已不可行，应当认定此时神特公司已接收了该工程，故神特公司应当按合同约定向新星公司支付欠付的工程款。工程款的具体数额，因神特公司对于新星公司提交的决算书并未提出异议，且在其发给新星公司的公函中对于工程造价也进行了说明，故可以认定工程款总额为335000元。因涉案工程一直未经竣工验收，且根据神特公司提供

江苏省连云港市中级人民法院民 事 判 决 书(2015)连民终字第01072号上诉人(原审被告)连云港神特新材料有限公司，住所地连云港经济技术开发区大浦工业园区池月路18号。法定代表人韩立新，该公司总经理。委托代理人陶兴亚，江苏海滋律师事务所律师。委托代理人孙磊，江苏海滋律师事务所律师。被上诉人(原审原告)连云港新星建材有限公司，住所地连云港经济技术开发区大浦工业园区临浦路16号。法定代表人李家军……