装饰装修合同纠纷 （2018）湘1202民初5109号
裁判要旨
首先，原告与怀化苹果公司之间的装饰装修合同有合同书、《新源里17-301主材发货清单》等证据为证，是双方意思表示，不违反法律，合法有效，双方均应当适当履行。 根据合同相对性原则，怀化苹果公司与原告签订的合同，其权利义务关系仅约束双方，湖南苹果公司在该合同中并未设定权利义务，故湖南苹果公司及法定代表人李齐在本案中不承担义务。 吴奇隆系怀化苹果公司的法定代表人，怀化苹果公司系法人企业，对外实施的经营行为由其公司承担责任，故吴奇隆在本案中不承担责任。 其次，装修合同签订后，怀化苹果公司未如期完工，构成违约，应当承担违约责任。 对于已付工程价款的数额，原告自认为116755元，与合同工程价款135600元比较，尚有18845元未付，原告提出诉讼请求：返还原告交纳的装修款34400元。 但是，原告在怀化苹果公司违约停工后，未对已完工工程量进行工程造价鉴定，即另行对未完工工程进行施工，诉讼中，原告未能提供装修合同中载明的应由怀化苹果公司交付原告的装修预算表及施工图，装修预算表是双方在合同中约定的单方终止合同时，确定已完工工程量及价款的依据。 即无该装修预算表则无法明确合同应装修单项项目的约定价款，
摘要
原告李书学诉被告怀化苹果装饰设计工程有限公司、湖南苹果装饰设计工程有限公司、吴奇隆、李齐装饰装修合同纠纷一案民事一审判决书
正文（节选）
湖南省怀化市鹤城区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）湘1202民初5109号 原告李书学，男，汉族，1970年6月13日出生。 委托代理人李玉花，女，苗族，1975年12月15日出生。 被告怀化苹果装饰设计工程有限公司，住所地怀化市鹤城区迎丰中路****。 法定代表人吴奇隆，职务执行董事兼总经理。 被告湖南苹果装饰设计工程有限公司，住，住所地长沙市开福区黄兴北路**上城金都大厦**……