装饰装修合同纠纷 （2021）湘06民终84号

本案系装饰装修合同纠纷。一、关于双方当事人签订的合同效力问题及合同是否应当解除。杜军虎、周立祥以个人的名义与邹明、肖巨军签订了《锦绣华城大酒店装饰装修合同》、《补充协议》，该合同实质履行的内容是酒店（室内）装饰装修，经该院（2020）湘0623民初186号判决认定该合同是合法有效的合同，双方当事人应依合同诚信履行。周立祥、杜军虎停工是因工地于2016年6月底开始停水停电无法施工，加之邹明、肖巨军未按约及时支付工程款，配套设施不到位，邹明、肖巨军构成根本违约，各方签订的合同因停工数年，实际上已经无法履行，对周立祥、杜军虎要求解除与邹明、肖巨军之间签订的相关合同，予以支持。二、关于本案工程价款支付及周立祥、杜军虎是否构成重复起诉的问题。杜军虎、周立祥在锦绣华城大酒店装修工程中完成的工程量，经湖南三权价格评估咨询有限公司评估为2615960元，该院（2020）湘0623民初186号判决书已经予以认定，并判决由邹明、肖巨军应支付周立祥、杜军虎工程价款784788元（2615960元×30%），扣减邹明、肖巨军已支付的102500元后，肖巨军、邹明还需支付周立祥、杜军虎工程款682288元及相应

本案系装饰装修合同纠纷。一、关于双方当事人签订的合同效力问题及合同是否应当解除。杜军虎、周立祥以个人的名义与邹明、肖巨军签订了《锦绣华城大酒店装饰装修合同》、《补充协议》，该合同实质履行的内容是酒店（室内）装饰装修，经该院（2020）湘0623民初186号判决认定该合同是合法有效的合同，双方当事人应依合同诚信履行。周立祥、杜军虎停工是因工地于2016年6月底开始停水停电无法施工，加之邹明、肖巨军未按约及时支付工程款，配套设施不到位，邹明、肖巨军构成根本违约，各方签订的合同因停工数年，实际上已经无法履行，对周立祥、杜军虎要求解除与邹明、肖巨军之间签订的相关合同，予以支持。二、关于本案工程价款支付

湖南省岳阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）湘06民终84号上诉人（原审被告）：邹明，男，1968年10月3日出生，汉族，居民，住湖南省南县。委托诉讼代理人：肖蓉，湖南跃海律师事务所律师。委托诉讼代理人：卢伟群，湖南跃海律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：周立祥，男，1976年6月28日出生，汉族，居民，住湖南省华容县。被上诉人（原审原告）：杜军虎，男，1968年10月27日出生，汉族……