船舶物料和备品供应合同纠纷 (2019)鄂72民初145号
裁判要旨
本案系船舶物料和备品供应合同纠纷。 原、被告双方签订的两份采购合同系双方真实意思表示,依法成立有效。 两份合同均约定,海豚公司产品在随货出厂时向三福公司提交产品检验合格证明、船检证书、完工资料,无石棉证书,延期提供也视为延期交货。 认可资料及工作资料需按技术协议规定的时间提供,否则,视同为产品延期交货。 海豚公司未按技术协议及本合同中规定的时间提供图纸及相关数据、产品合格证书、船检证书等相关资料时则按产品延期交货向甲方支付违约金、赔偿损失。 从合同的这些约定来看,双方之间关于产品随货出厂时提交相关证书、资料,延期提货视为延期交货的约定是明确具体的,合同当事人应当信守履行。 本案中,被告海豚公司认为其与原告三福公司之间通过电子邮件和其他书面材料来往已经变更了产品交货期,但海豚公司上述随货出厂时交付证书资料的义务并未改变,本案中海豚公司提供的货物签收单无法严格区分哪一批货物是哪一合同项下,即使按照海豚公司称第一批相关产品于2015年1月10日交货,但其3月4日才邮寄相关证书;其所称第二批相关产品最后一次交货时间为2015年8月13日,但其2015年11月19日才寄出证书,上述行为已经违反了
摘要
泰州三福船舶工程有限公司与江苏海豚船舶机械有限公司船舶物料和备品供应合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
武汉海事法院民 事 判 决 书(2019)鄂72民初145号原告:泰州三福船舶工程有限公司,住所地:江苏省泰州市口岸镇口永路58号。 统一社会信用代码:91321200703975859Q。 法定代表人:杨屹峰,公司总经理。 委托诉讼代理人:陶燕,该公司员工。 委托诉讼代理人:**平,江苏品衡律师事务所律师。 被告:江苏海豚船舶机械有限公司,住所地:江苏省东台市经济开发区纬五路14号。 统一社会信……