建设工程施工合同纠纷 （2017）苏03民终3088号

当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。《中华人民共和国合同法》第二百七十二条第二款、第三款规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。本案中，中江无锡公司未经北方电力公司同意，将涉案工程违法分包给不具备资质条件的周庆华个人施工，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条及《中华人民共和国合同法》第五十二条的规定，应当认定合同无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。中江无锡公司、北方电力公司在合同中明确约定了付款进度，在未达第一次付款节点时，因为中江无锡公司的资金不足，工程全面停工，经八里机电工业园区协调，北方电力公司将工程款提前支付中江无锡公司。中江

当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。《中华人民共和国合同法》第二百七十二条第二款、第三款规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。本案中，中江无锡公司未经北方电力公司同意，将涉案工程违法分包给不具备资质条件的周庆华个人施工，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条及《中华人民共和国合同法》第五十二条的规定，应当认定合同无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六

江苏省徐州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）苏03民终3088号上诉人（原审原告）：周庆华，男，1961年9月30日生，汉族，住徐州市铜山区。被上诉人（原审被告）：南京中江建设集团无锡建筑工程有限公司，住所地无锡市南湖大道588号613-B29。法定代表人：陈永，该公司总经理。被上诉人（原审被告）：江苏北方电力设备科技有限公司，住所地睢宁县八里金属机电产业园钢铁北路8号。法定代表人：鲍莹……