（2017）沪01行终631号

根据《城市房屋拆迁管理条例》第五条和《上海市城市房屋拆迁管理实施细则》（以下简称：《实施细则》）第六条的规定，浦东建交委作出被诉延长许可职权依据充分。《实施细则》第十六条规定，拆迁人应当在拆迁期限内完成拆迁。确需延长拆迁期限的，应当在拆迁期限届满日的15日前，向区、县房地局提出延期拆迁申请。拆迁期限累计超过一年的，延期拆迁申请由区、县房地局报经市房地资源局审核后给予答复。拆迁期限经批准延长的，区、县房地局应当将变更后的房屋拆迁许可证的相关内容予以公告。本案中，浦东建交委在收到住宅发展中心提交的延长拆迁期限的申请后，因该基地拆迁期限累计超过一年，浦东建交委经向市房屋拆迁主管部门市住建委报请审核批准后，同意曹路镇配套商品房基地C地块土地前期开发建设项目房屋拆迁期限延长至2017年9月29日，并在拆迁基地进行了公告，原审也提示浦东建交委在张贴房屋拆迁范围内的房屋拆迁期限延长截止日期公告的格式化书面文本上，可以一并载明被诉延长许可的文号、名称、基本内容等信息，以便被拆迁人更全面地知晓被诉行政行为的内容。被上诉人作出的被诉延长许可认定事实清楚，适用法律正确，程序合法。明中石化公司提出的其部分房屋

根据《城市房屋拆迁管理条例》第五条和《上海市城市房屋拆迁管理实施细则》（以下简称：《实施细则》）第六条的规定，浦东建交委作出被诉延长许可职权依据充分。《实施细则》第十六条规定，拆迁人应当在拆迁期限内完成拆迁。确需延长拆迁期限的，应当在拆迁期限届满日的15日前，向区、县房地局提出延期拆迁申请。拆迁期限累计超过一年的，延期拆迁申请由区、县房地局报经市房地资源局审核后给予答复。拆迁期限经批准延长的，区、县房地局应当将变更后的房屋拆迁许可证的相关内容予以公告。本案中，浦东建交委在收到住宅发展中心提交的延长拆迁期限的申请后，因该基地拆迁期限累计超过一年，浦东建交委经向市房屋拆迁主管部门市住建委报请审核批

上海市第一中级人民法院行 政 判 决 书（2017）沪01行终631号上诉人（原审原告）上海明中石化设备制造有限公司，住上海市浦东新区上川路1858号。法定代表人陈惠根，董事长。委托代理人马忠明，上海市金石律师事务所律师。被上诉人（原审被告）上海市浦东新区建设和交通委员会，住所地上海市浦东新区世纪大道2001号。法定代表人王晓杰，主任。委托代理人刘晓彬，上海市浦东新区房屋拆迁管理中心工作人员。委托……