建设工程施工合同纠纷 （2012）丹民一初字第00015号

东方测控与大连银德签订的建设工程施工合同是双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，合同成立并依法有效。大连银德按合同约定已履行施工合同义务，并将涉案工程交付东方测控，东方测控已占有使用涉案工程，现已给付工程款11850000元。双方对涉案工程中的水暖部分造价为915479.10元均予以认可，但双方对涉案工程其他部分工程造价发生争议，经本院委托鉴定，并经调整扣除电气部分费用17774.33元，涉案工程总造价为13504318.80（13522093.13-17774.33）元，含水暖部分造价为915479.10元，扣除已给付工程款11850000元，尚欠1654318.80元。东方测控应履行合同给付尚欠工程款1654318.80元的义务。大连银德请求东方测控给付尚欠工程款的主张，有实和法律依据，合理部分的请求，本院予以支持。东方测控（反诉）主张大连银德逾期交付涉案工程30日，应给付违约金300万元的反诉请求。大连银德提举工程签证单，证明涉案工程3-8层墙体已砌完，因东方测控要求变更设计，变更墙体设计为拆除3-8层墙体，变更工程90立方米，东方测控对此变更予以认

东方测控与大连银德签订的建设工程施工合同是双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，合同成立并依法有效。大连银德按合同约定已履行施工合同义务，并将涉案工程交付东方测控，东方测控已占有使用涉案工程，现已给付工程款11850000元。双方对涉案工程中的水暖部分造价为915479.10元均予以认可，但双方对涉案工程其他部分工程造价发生争议，经本院委托鉴定，并经调整扣除电气部分费用17774.33元，涉案工程总造价为13504318.80（13522093.13-17774.33）元，含水暖部分造价为915479.10元，扣除已给付工程款11850000元，尚欠1654318

辽宁省丹东市中级人民法院民 事 判 决 书（2012）丹民一初字第00015号原告（反诉被告）：大连银德建筑安装工程有限公司，住所地大连市西岗区纪念街29号。法定代表人：汪兆波，总经理。委托代理人：周厚芳，男，1948年3月30日出生，该公司工作人员，住丹东市元宝区新安街19-2-403。委托代理人：陶勇，辽宁博阳律师事务所律师。被告（反诉原告）：丹东东方测控技术有限公司，住所地丹东市沿江开发区滨……