（2015）盐民终字第02087号

单春旺、骆兵主张的钢管、扣件等施工设备滞留工地造成的损失客观存在。关于损失数额，鉴定机构在接受双方质询时，根据双方确认的证据及鉴定方案作出的补充鉴定意见，予以采信。金鹰房产公司与海洋建筑公司之间的建设工程施工合同，系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制规定，为合法有效。海洋建筑公司与周爱东之间的“内部承包合同”、周爱东与单春旺、骆兵之间的“建设工程内部施工合同”均违反了法律的强制规定，系无效合同。金鹰房产公司为工程发包方，单春旺、骆兵的损失非工程欠款，单春旺、骆兵要求其承担连带责任，无法律依据。周爱东在履行无效合同过程中，未能及时给付工程进度款，系工程停工的最直接原因，其在单春旺、骆兵损失形成的起因上具有重大过错。因合同无效，不宜继续履行，单春旺、骆兵于2012年4月22日取得约定的工程进度款之后、不能进行有效复工时，应当及时拆除钢管、扣件等，从而减少损失的进一步扩大。其主张海洋建筑公司等阻止其拆除钢管、扣件等，未能举证证明，一审法院经调查也未能取得足以支持单春旺、骆兵的相应证据。为公平起见，综合双方的过错，一审法院认为，单春旺、骆兵自2012年4月15日至2012年4月22

单春旺、骆兵主张的钢管、扣件等施工设备滞留工地造成的损失客观存在。关于损失数额，鉴定机构在接受双方质询时，根据双方确认的证据及鉴定方案作出的补充鉴定意见，予以采信。金鹰房产公司与海洋建筑公司之间的建设工程施工合同，系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制规定，为合法有效。海洋建筑公司与周爱东之间的“内部承包合同”、周爱东与单春旺、骆兵之间的“建设工程内部施工合同”均违反了法律的强制规定，系无效合同。金鹰房产公司为工程发包方，单春旺、骆兵的损失非工程欠款，单春旺、骆兵要求其承担连带责任，无法律依据。周爱东在履行无效合同过程中，未能及时给付工程进度款，系工程停工的最直接原因，其在单春旺、骆

江苏省盐城市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）盐民终字第02087号上诉人（原审被告）泰州市海洋建筑安装工程有限公司，住所地泰州市海陵区夹河路88号一楼。法定代表人戚荣发，该公司董事长。委托代理人史进，江苏国安泰律师事务所律师。委托代理人胡炎，江苏国安泰律师事务所律师。被上诉人（原审原告）单春旺，男，1975年7月13日生，居民身份证号码3209261975********，汉族，个体经营……