建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁07民终1281号

鲁清石化应承担工期顺延的举证责任，并据此驳回鲁清石化的反诉请求系错误的。4.一审判决中认定的第一项工程的工程款多计算了10万元，结果亦计算错误。针对鸿安石化的上诉，鲁清石化辩称，鸿安石化违约，双方一直对审计报告有争议，数额最终不能达成一致意见是导致工程不能付款的原因，并非鲁清石化不支付工程款，故鸿安石化要求支付利息是不能得到支持的。针对鲁清石化的上诉，鸿安石化以其上诉理由进行了答辩。鸿安石化向一审法院起诉请求：1.判令鲁清石化支付工程款8634010.54元及利息359750.44元，共计8993760.98元；2.以8993760.98元为基数，按照中国银行同期同类贷款利率支付鸿安石化利息（自2015年7月1日起计算至工程款还清之日）；3.承担全部诉讼费用。鲁清石化向一审法院反诉请求：判令鸿安石化支付鲁清石化延期交工的违约金2905000元及利息，诉讼费用由鸿安石化负担。一审法院认定事实：2012年5月29日，鸿安石化、鲁清石化签订建设工程施工合同，由鸿安石化（乙方）承建鲁清石化（甲方）2万吨标立/时制氢装置的安装工程，约定：1、工程名称：2万吨标立/时制氢装置的安装工程。2、工程地

鲁清石化应承担工期顺延的举证责任，并据此驳回鲁清石化的反诉请求系错误的。4.一审判决中认定的第一项工程的工程款多计算了10万元，结果亦计算错误。针对鸿安石化的上诉，鲁清石化辩称，鸿安石化违约，双方一直对审计报告有争议，数额最终不能达成一致意见是导致工程不能付款的原因，并非鲁清石化不支付工程款，故鸿安石化要求支付利息是不能得到支持的。针对鲁清石化的上诉，鸿安石化以其上诉理由进行了答辩。鸿安石化向一审法院起诉请求：1.判令鲁清石化支付工程款8634010.54元及利息359750.44元，共计8993760.98元；2.以8993760.98元为基数，按照中国银行同期同类贷款利率支付鸿安石化利息（

山东省潍坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁07民终1281号上诉人（原审原告、反诉被告）：山东鸿安石化工程有限公司，住所地：山东省淄博市临淄区晏英路**。法定代表人：谭秀安，董事长。委托诉讼代理人：窦秋生，男，该公司职工。委托诉讼代理人：鹿林，山东圣义律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：山东寿光市鲁清石化有限公司，住，住所地：寿光市渤海工业园/div>法定代表人：王学清，总……