建设工程施工合同纠纷 （2016）鄂05民终939号

双方当事人之间的建设工程施工合同，系双方当事人真实意思的表示，符合法律规定，系有效协议，应该全面履行。伟业公司已经完成施工任务，并交海峰公司验收使用，2014年1月3日，双方当事人签订的《关于伟业联合装修工程合同价款的最终决算》是双方对决算的最终确认，海峰公司应该按照约定清偿伟业公司下欠的工程款189万元，并承担逾期付款的违约责任。伟业公司完成的施工任务，从双方预、决算可以看出，海峰公司增加了工程量，且双方未约定增加工程量的工期，故本案工期应当顺延，海峰公司抗辩伟业公司存在拖延工期的理由，不应予以支持。双方当事人合同约定：海峰公司不能按时支付工程款的，每延误1日应向伟业公司支付迟延部分工程款违约金3‰，现伟业公司请求按照我国人民银行规定的同期同类贷款基准利率的1.3倍支付逾期付款利息，应当予以支持，但2014年1月3日双方当事人约定：海峰公司于2014年1月25日前一次性结清工程款，故从2014年1月26日（含本日）起计算海峰公司逾期付款的违约金。海峰公司抗辩认为其自2013年4月30日起至2015年7月24日止合计支付伟业公司工程款49.9万元，伟业公司不予认可，海峰公

双方当事人之间的建设工程施工合同，系双方当事人真实意思的表示，符合法律规定，系有效协议，应该全面履行。伟业公司已经完成施工任务，并交海峰公司验收使用，2014年1月3日，双方当事人签订的《关于伟业联合装修工程合同价款的最终决算》是双方对决算的最终确认，海峰公司应该按照约定清偿伟业公司下欠的工程款189万元，并承担逾期付款的违约责任。伟业公司完成的施工任务，从双方预、决算可以看出，海峰公司增加了工程量，且双方未约定增加工程量的工期，故本案工期应当顺延，海峰公司抗辩伟业公司存在拖延工期的理由，不应予以支持。双方当事人合同约定：海峰公司不能按时支付工程款的，每延误1日应向伟业公司支付迟延部分工程款违

湖北省宜昌市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鄂05民终939号上诉人（原审被告）宜昌市海峰商旅酒店连锁管理有限公司，住所地宜昌市夷陵大道384号。法定代表人林海峰，该公司董事长。委托代理人ＸＸ，湖北七君律师事务所律师。特别授权代理。被上诉人（原审原告）宜昌伟业联合建筑装饰工程有限公司，住所地宜昌市西陵二路20号上海春天商务大厦1306号。法定代表人李毅，该公司总经理。委托代理人郝军，湖北……