建设工程施工合同纠纷 （2021）内05民终312号

原、被告签订的《第一部分合同协议书》《建筑施工合同补充协议》，是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，予以确认。原告按双方约定时间、数额以房产抵付了被告工程款，被告应按双方约定工程范围、工期、质量交付竣工达到约定交工标准（合格）工程；被告无法定理由未按约定竣工日期建设完工并交付涉案工程且至今未建设完工，被告构成违约，其应承担违约的民事责任。原告要求解除与被告签订的涉案合同，被告同意解除；故原告要求解除与被告签订的涉案合同的诉讼请求，予以支持。原告按360天主张违约日期，按每月30天计算，360天即12个月，即2019年7月1日至2020年6月30日；此日期包含冬季停工期6个月，应予扣除，故违约日期应按6个月即180天计算为准；原、被告约定违约金按5000元/天的计算方法，不违背法律规定，应予支持。故原告要求被告立即给付原告合同违约金180万元的诉讼请求，在查明事实范围内依法予以支持，超出部分不予支持。被告辩称驳回原告违约金诉讼请求的反驳意见及理由，缺乏相关证据佐证，无事实根据和法律依据，与查明的事实不符，故不予采纳。本案诉讼费依法由原、被告在各自承担

原、被告签订的《第一部分合同协议书》《建筑施工合同补充协议》，是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，予以确认。原告按双方约定时间、数额以房产抵付了被告工程款，被告应按双方约定工程范围、工期、质量交付竣工达到约定交工标准（合格）工程；被告无法定理由未按约定竣工日期建设完工并交付涉案工程且至今未建设完工，被告构成违约，其应承担违约的民事责任。原告要求解除与被告签订的涉案合同，被告同意解除；故原告要求解除与被告签订的涉案合同的诉讼请求，予以支持。原告按360天主张违约日期，按每月30天计算，360天即12个月，即2019年7月1日至2020年6月30日；此日期包

内蒙古自治区通辽市中级人民法院民事判决书（2021）内05民终312号上诉人（原审被告）：霍林郭勒市永兴建设集团有限公司，住所地内蒙古自治区霍林郭勒市中小企业园区内，统一社会信用代码91150581740116527L。法定代表人：史相臣，职务：董事长。委托诉讼代理人：魏广群，男，1969年12月30日出生，蒙古族，住内蒙古自治区通辽市，公民身份号码×××。委托诉讼代理人：常文东，内蒙古义源律师事……