装饰装修合同纠纷 （2019）辽02民终9905号

原、被告签订的《建筑装饰施工合同》系双方真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方均应遵守合同的约定，履行合同义务。被告未按照约定支付工程款，导致工期延误，应承担违约责任。案涉工程未经竣工验收，被告擅自使用，应承担相应的法律责任。合同中对施工范围已作出约定，被告所提出的工程质量问题不在合同约定范围内，被告以工程存在质量问题而拒付工程款无法律和合同依据，一审法院不予支持。综上，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百八十三条、第二百八十六条之规定，判决：被告王均福给付原告大连道野建筑装饰设计工程有限公司工程款32,000元，于判决发生法律效力之日起十日内付清。若逾期给付，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费600元，由被告负担。二审中，当事人围绕上诉请求提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：2018年3月23日，上诉人与被上诉人发送的微信往来记录记载，被上诉人于当晚向上诉人发送微信：“王总：二七需要增加费用如下：一、地热增加主管线一条DN40约40米和

原、被告签订的《建筑装饰施工合同》系双方真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方均应遵守合同的约定，履行合同义务。被告未按照约定支付工程款，导致工期延误，应承担违约责任。案涉工程未经竣工验收，被告擅自使用，应承担相应的法律责任。合同中对施工范围已作出约定，被告所提出的工程质量问题不在合同约定范围内，被告以工程存在质量问题而拒付工程款无法律和合同依据，一审法院不予支持。综上，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百八十三条、第二百八十六条之规定，判决：被告王均福给付原告大连道野建筑装饰设计工程有限公司工程款32,000元，于判决发生法律效力之日起十日内付清。若逾期给付

辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）辽02民终9905号上诉人（原审被告）：王均福，男，1973年9月6日生，汉族，住辽宁省营口市鲅鱼圈区。委托诉讼代理人：杨鲲鹏，北京市京师（大连）律师事务所律师。委托诉讼代理人：林岚青，北京市京师（大连）律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）：大连道野建筑装饰设计工程有限公司，住所地辽宁省大连市甘井子区华北路花锦园33号4-2-2。法定代表人……