（2015）廊民二终字第151号
裁判要旨
《装饰装修工程合同》是当事人的真实意思表示，合法有效。王金文依约履行了合同义务，东方茉莉应及时支付工程款，逾期支付应承担利息损失。王金文主张的增项费用，有东方茉莉施工现场代表签字确认的部分，应予支持，未签字确认部分，因东方茉莉不予认可，且王金文未对工程量及增项费用申请鉴定，不能得到支持。东方茉莉主张保修期垫付的维修费，因未提供其通知王金文进行维修的证据，亦不应支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百七十九条、第二百八十三条、第二百八十五条、第一百零七条的规定，一审法院判令东方茉莉于判决生效后十日内给付王金文工程款及工程增项费用819162元及利息损失（自2013年6月1日起至判决应给付之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）。如东方茉莉未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费26200元减半收取13100元，由王金文负担7100元，由东方茉莉负担6000元。王金文不服一审判决上诉称，一审判决认定的已付款金额、工程增项费用均错误，二审应查清事实，撤销一审判决。东方茉莉二审答辩称，本公
摘要
《装饰装修工程合同》是当事人的真实意思表示，合法有效。王金文依约履行了合同义务，东方茉莉应及时支付工程款，逾期支付应承担利息损失。王金文主张的增项费用，有东方茉莉施工现场代表签字确认的部分，应予支持，未签字确认部分，因东方茉莉不予认可，且王金文未对工程量及增项费用申请鉴定，不能得到支持。东方茉莉主张保修期垫付的维修费，因未提供其通知王金文进行维修的证据，亦不应支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百七十九条、第二百八十三条、第二百八十五条、第一百零七条的规定，一审法院判令东方茉莉于判决生效后十日内给付王金文工程款及工程增项费用819162元及利息损失（自2013年6月1日起至判决应给付之
正文（节选）
河北省廊坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）廊民二终字第151号上诉人（原审原告）：王金文。委托代理人：孙艳峰，北京市鼎弘律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：廊坊市东方茉莉酒店管理有限公司，住所地河北省廊坊市广阳区金光道66号圣泰财富中心2-1-102。法定代表人：汪伟，任该公司董事长。委托代理人：汪煜，系该公司股东。上诉人王金文与被上诉人廊坊市东方茉莉酒店管理有限公司装饰装修合同纠纷……