建设工程施工合同纠纷 （2020）豫07民终6327号

建总豫北分公司承包隆泰公司开发的辉县市龙鼎生活广场工程项目（除降水安装等工程外）建设工程的工程款及相关款项，已通过诉讼，由法院判决处理。建总豫北分公司为承包该工程与隆泰公司所签订的相关合同约定效力也已为生效的判决书所确认，即建总豫北分公司、隆泰公司的《工程承包施工合同》因违反法律的强制性规定而无效。现建总豫北分公司依双方签订的《工程承包施工合同》等为依据、就其承包的辉县市龙鼎生活广场工程项目的降水安装工程向隆泰公司主张工程款，应参照该合同的约定处理。由于合同未专门就降水工程的相关问题进行约定，该项目工程因隆泰公司不能及时支付工程进度款导致停工，但该项目工程除降水安装工程外的工程款已通过诉讼解决。现建总豫北分公司要求隆泰公司支付其降水工程款，符合相关的法律规定，也应予支持。关于隆泰公司应支付建总豫北分公司降水工程款的数额，建总依法分公司、隆泰公司存在分歧，在本案诉讼过程中，经建总豫北分公司申请，一审法院依法委托鉴定机构对建总豫北分公司降水工程的工程款进行了鉴定，鉴定机构对辉县市龙鼎生活广场降水工程确认部分和争议部分造价出具了鉴定意见，确认部分造价为7934802.68元。争议部分造价为：

建总豫北分公司承包隆泰公司开发的辉县市龙鼎生活广场工程项目（除降水安装等工程外）建设工程的工程款及相关款项，已通过诉讼，由法院判决处理。建总豫北分公司为承包该工程与隆泰公司所签订的相关合同约定效力也已为生效的判决书所确认，即建总豫北分公司、隆泰公司的《工程承包施工合同》因违反法律的强制性规定而无效。现建总豫北分公司依双方签订的《工程承包施工合同》等为依据、就其承包的辉县市龙鼎生活广场工程项目的降水安装工程向隆泰公司主张工程款，应参照该合同的约定处理。由于合同未专门就降水工程的相关问题进行约定，该项目工程因隆泰公司不能及时支付工程进度款导致停工，但该项目工程除降水安装工程外的工程款已通过诉讼解决

河南省新乡市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）豫07民终6327号上诉人（原审原告）：河南建总国际工程有限公司豫北分公司，住所地：新乡市北环中路牧野乡政府西办公楼。负责人：霍明刚，经理。委托诉讼代理人：姬芸生、熊莹，河南三多律师事务所律师。上诉人（原审被告）：辉县市隆泰房地产开发有限责任公司，住所地：辉县市新建街西段路北。法定代表人：何自盈，董事长。委托诉讼代理人：原献伟，河南百泉律师事务……