建设工程施工合同纠纷 （2019）黔05民终6453号

综合诉、辩主张，本案双方当事人争议的焦点主要是1、原、被告双方是否违约？原告是否享有不安抗辩权？被告是否应返还原告支付的备用款；2、原告是否给被告造成损失，是否应赔偿被告。针对上述争议焦点，从被告提供的法人授权委托书、卢伟忠的身份证、建设工程施工合同、违约通知书、违约责任书、补充协议、解除合同通知书、解除合同协议书等证据分析，建设工程施工合同约定原告应在合同签订之日（2015年9月7日）后一星期内汇入被告账户6,500,000.00元作为备料款，原告未按该约定履行完义务，且合同约定竣工日期为2016年5月30日，原告也未按合同约定履行义务，补充协议约定原告在2015年11月13日下午5时前汇入被告账户2,000,000.00元，原告也未履行该义务，但原告未履行该义务的原因系阻工及被告未将备料款用于涉案工程，《建设工程施工合同》约定的阻工及《违约责任书》中的堵工条款，明确承担责任的主体，即说明造成阻（堵）工原因是哪一方，便由哪一方承担责任，在该条款的约定下，本案存在阻工的原因系被告拖欠第三方工程款导致，故原告主张被告违约的理由成立，一审法院予以确认，由此造成的损失应由被告自行承担；因被告

综合诉、辩主张，本案双方当事人争议的焦点主要是1、原、被告双方是否违约？原告是否享有不安抗辩权？被告是否应返还原告支付的备用款；2、原告是否给被告造成损失，是否应赔偿被告。针对上述争议焦点，从被告提供的法人授权委托书、卢伟忠的身份证、建设工程施工合同、违约通知书、违约责任书、补充协议、解除合同通知书、解除合同协议书等证据分析，建设工程施工合同约定原告应在合同签订之日（2015年9月7日）后一星期内汇入被告账户6,500,000.00元作为备料款，原告未按该约定履行完义务，且合同约定竣工日期为2016年5月30日，原告也未按合同约定履行义务，补充协议约定原告在2015年11月13日下午5时前汇入

贵州省毕节市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）黔05民终6453号上诉人（原审被告、反诉原告）：毕节市奇康汽车驾驶培训学校，住所地:贵州省毕节市七星关区三板桥体育中心，统一社会信用代码：91520502775319367E。投资人：彭鸿，该校校长。委托诉讼代理人：朱肸贤（特别授权），该校法律顾问。被上诉人（原审原告、反诉被告）：贵州中海蓝天建工有限公司，住所地:贵州省贵阳市观山湖区贵阳世纪……