建设工程施工合同纠纷 （2019）皖15民终2619号

本案中，双方对合同签订及已付款无异议，双方的争议焦点是中平建公司出具的两份结算审核报告书能否作为双方工程款及赔偿款结算的依据。综观本案施工过程，被告前身公司因政府指令原因，工程项目暂停，为避免损失扩大，要求原告退场，并由被告前控投股东委托具有资质的第三方对原告已完成工程及停工损失进行了审核结算。在本案审理过程中，原告持本院调查令到评估机构调取了两份工程结算审核报告中，报告中已明确载明审核结果已与建设单位与施工单位核对确认，最终审定已完成工程价款为18364541元，索赔结算审核金额为3525179元，两份审核报告中的审核确认表上建设方、施工方均签名盖章。可以认为，案涉工程当事人在两份审核确认表中签名盖章，表明对审核结果无异议，审核确认表中的审定金额可以作为双方工程款及损失的结算依据。本案中由于双方对被告前身已付工程款13377762.73元无异议，被告辩称结算中有部分材料是建设方提供，但未提供证据加以证明，也未提供证据证明已方提供的材料价款未在审核报告中予以核减，其辩称意见不予采信，由此可以确定被告下欠原告工程款为4986778.27元、损失赔偿款为3525179元。综上所述，被告拖欠

本案中，双方对合同签订及已付款无异议，双方的争议焦点是中平建公司出具的两份结算审核报告书能否作为双方工程款及赔偿款结算的依据。综观本案施工过程，被告前身公司因政府指令原因，工程项目暂停，为避免损失扩大，要求原告退场，并由被告前控投股东委托具有资质的第三方对原告已完成工程及停工损失进行了审核结算。在本案审理过程中，原告持本院调查令到评估机构调取了两份工程结算审核报告中，报告中已明确载明审核结果已与建设单位与施工单位核对确认，最终审定已完成工程价款为18364541元，索赔结算审核金额为3525179元，两份审核报告中的审核确认表上建设方、施工方均签名盖章。可以认为，案涉工程当事人在两份审核确认表

安徽省六安市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)皖15民终2619号上诉人（一审被告）:六安钢铁控股集团特钢有限公司，住所地安徽省六安市霍邱县经济开发区，统一社会信用代码91341522551844541P。法定代表人:孙志刚，该公司董事长。委托诉讼代理人：赵旺安，该公司法务工作人员。委托诉讼代理人：张晓静，北京盈科（合肥）律师事务所律师。被上诉人（一审原告）:中煤第三建设（集团）有限责任公……