建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁14民终1156号

坪建公司与华运公司签订的两份《建设工程施工合同》均系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合同有效，双方当事人应按照合同约定内容全面履行自己的义务。坪建公司承建华运公司工程，并由其工作人员张德升具体负责钢结构工程，且华运公司已向坪建公司支付了部分工程款，因此坪建公司提起本案诉讼要求支付钢结构工程款的主体适格。一、本诉请求部分。1.关于4#库房使用情况。坪建公司主张华运公司自2016年9月份开始使用四号库房，提交证据不足以证实该主张；一审法院进行了现场勘验，涉案4#库房内部存放有机械、原材料等物品。华运公司的法定代表人张海龙自认4#库房于2020年12月开始存放物品。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”故一审法院认可华运公司自认4#库房使用时间2020年12月，推定2020年12月31日为竣工日期。2.关于4号库房工程范围。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题

坪建公司与华运公司签订的两份《建设工程施工合同》均系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合同有效，双方当事人应按照合同约定内容全面履行自己的义务。坪建公司承建华运公司工程，并由其工作人员张德升具体负责钢结构工程，且华运公司已向坪建公司支付了部分工程款，因此坪建公司提起本案诉讼要求支付钢结构工程款的主体适格。一、本诉请求部分。1.关于4#库房使用情况。坪建公司主张华运公司自2016年9月份开始使用四号库房，提交证据不足以证实该主张；一审法院进行了现场勘验，涉案4#库房内部存放有机械、原材料等物品。华运公司的法定代表人张海龙自认4#库房于2020年12月开始存放物品。《最高人民

山东省德州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁14民终1156号上诉人（原审被告、反诉原告）：山东华运农机设备有限公司，住所地山东省平原经济开发区东区。法定代表人：张海龙，经理。委托诉讼代理人：何红庆，山东智点律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：山东坪建建设集团有限公司，住所地山东省平原县平安西大街西首。法定代表人：田殿勇，总经理。委托诉讼代理人：刘洪平，山东华求实律师事务所……