建设工程施工合同纠纷 （2017）沪02民终635号

首先，王国绪为实际施工人，为天南地北公司实际提供劳务，天南地北公司理应支付相应的款项。王国绪与天南地北公司就已完成工程的工程量及单价进行核对，达成一致意见，确认总工程款199,448.05元，扣除已经支付的30,000元，尚需支付工程款169,448.05元，王国绪要求天南地北公司支付上述欠付工程款，予以支持。鉴于赣商公司与森信公司、森信公司与天南地北公司已结清工程款，王国绪要求赣商公司和森信公司支付上述欠付工程款，法院不予支持。其次，人员窝工损失问题，在赣商公司和森信公司的诉讼中，森信公司认为在130,000,000元中4,000,000元作为停工及撤场增加的费用，据此可以认为森信公司对存在人员窝工这一事实是认可。就人员窝工问题，在森信公司和天南地北公司的诉讼中，天南地北公司亦就人员窝工损失向森信公司提出赔偿诉请，据此可以认为天南地北公司对存在人员窝工这一事实亦是认可的。法院结合王国绪的实际施工工程量、各方陈述、证人证言、施工惯例等因素，酌定天南地北公司支付王国绪人员窝工损失30,000元。再次，机械设备、积压材料问题。在王国绪与天南地北公司的劳务合同中已经明确，工程施工所需的低值易

首先，王国绪为实际施工人，为天南地北公司实际提供劳务，天南地北公司理应支付相应的款项。王国绪与天南地北公司就已完成工程的工程量及单价进行核对，达成一致意见，确认总工程款199,448.05元，扣除已经支付的30,000元，尚需支付工程款169,448.05元，王国绪要求天南地北公司支付上述欠付工程款，予以支持。鉴于赣商公司与森信公司、森信公司与天南地北公司已结清工程款，王国绪要求赣商公司和森信公司支付上述欠付工程款，法院不予支持。其次，人员窝工损失问题，在赣商公司和森信公司的诉讼中，森信公司认为在130,000,000元中4,000,000元作为停工及撤场增加的费用，据此可以认为森信公司对存在

上海市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2017）沪02民终635号上诉人(原审原告)：王国绪，男，1971年10月25日出生，汉族，住安徽省。委托诉讼代理人：乔一鸣，上海浦银律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱紫林，上海浦银律师事务所律师。被上诉人(原审被告)：南京天南地北劳务服务有限公司，住所地江苏省南京市。法定代表人：陶红梅，总经理。委托诉讼代理人：王松永，上海安硕律师事务所律师。委托诉讼代……