建设工程施工合同纠纷 （2015）巴中民初字第53号

原、被告双方签订《“蓝西时代广场”项目施工合同》和《补充协议》不违反法律的禁止性规定，合法有效。双方在诉讼期间协商一致，同意解除合同，本院予以确认。在履约过程中，被告未按照《补充协议》约定及时拨付工程款，已构成违约，应当承担违约责任。被告关于不应承担违约责任的辩解理由不能成立，不予支持。合同约定按差欠款金额每日2‰计算违约金过高，应当调减，调整为以欠付工程款和材料费39631100.53元为基数，从停工之日起按年利率24%计付资金利息为宜。停工后，原告安排留守在施工现场人员的工资，根据本案的实际情况酌情确定，应当作为原告的损失由被告承担。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条之规定，因发包人蓝西投资公司未按照约定及时支付工程价款，承包人成飞建设公司对已完成的工程折价或变卖后享有工程价款优先受偿权。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第九十三条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、第二百八十六条之规定，判决如下：一、解除原告成都成飞建设有限公司与被告成都市蓝西投资管理有限公司签订的《“蓝西时代广场”项目施工合同》和《补充协议》；二、由被告成都市蓝西投资管理有

原、被告双方签订《“蓝西时代广场”项目施工合同》和《补充协议》不违反法律的禁止性规定，合法有效。双方在诉讼期间协商一致，同意解除合同，本院予以确认。在履约过程中，被告未按照《补充协议》约定及时拨付工程款，已构成违约，应当承担违约责任。被告关于不应承担违约责任的辩解理由不能成立，不予支持。合同约定按差欠款金额每日2‰计算违约金过高，应当调减，调整为以欠付工程款和材料费39631100.53元为基数，从停工之日起按年利率24%计付资金利息为宜。停工后，原告安排留守在施工现场人员的工资，根据本案的实际情况酌情确定，应当作为原告的损失由被告承担。根据《中华人民共和国合同法》第二百八十六条

四川省巴中市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）巴中民初字第53号原告：成都成飞建设有限公司，住所地：四川省成都市青羊区黄田坝242栋。法定代表人：刘廷毅，董事长。委托诉讼代理人：徐建军，男，1969年2月26日出生，汉族，住成都市新都区。委托诉讼代理人：文富华，北京康达（成都）律师事务所律师。被告：成都市蓝西投资管理有限公司，住所地：成都市武侯区人民南路三段2号1栋7层7号。法定代表人：雷……