建设工程施工合同纠纷 (2017)云01民初1577号

案号
(2017)云01民初1577号
法院
云南省昆明市中级人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
云南省昆明市
裁判日期
2019-02-01

裁判要旨

楷丰公司二建公司提交的上述除证据十六中款项明细表以外的证据的真实性均无异议,本院对该部分证据的真实性予以确认,能否证明其主张下文综合评述;对于证据十六中两份明细表,无双方签章,本院对该份证据不予采信。楷丰公司为证明其主张,向本院提交以下证据:一、1.建设工程施工合同;2.建设工程施工合同补充协议;3.工程结算报告;二、1.《关于昆明二建建设集团有限公司工期违约天数及违约金额的计算报告》;2.开工报告;3.初验会议纪要;4.邮寄公证书;5.过渡费支付凭证及单据;三、1.关于凤凰御景花园小区外墙砖掉落的函;2.公证书;3.关于凤凰御景小区外墙砖及内墙砖脱落相关事宜函;4.小区物管公司委托检测及对存在的部分质量问题经销维修发生的开支费用发票、凭证;四、1.缴税凭证;2.施工用水、电代付凭证;五、1.图纸答疑会议纪要;2.发文登记表。经质证,二建公司对证据一中1、2的真实性、合法性、关联性予以认可。其中,《建设工程施工合同补充协议》第四条工期第二款约定:“合同工期总日历天数:421日历天”,与第三款第一项关于进度计划的约定不符,按照第三款第一项的约定,自2013年3月15日开始计算工期,到20

摘要

楷丰公司二建公司提交的上述除证据十六中款项明细表以外的证据的真实性均无异议,本院对该部分证据的真实性予以确认,能否证明其主张下文综合评述;对于证据十六中两份明细表,无双方签章,本院对该份证据不予采信。楷丰公司为证明其主张,向本院提交以下证据:一、1.建设工程施工合同;2.建设工程施工合同补充协议;3.工程结算报告;二、1.《关于昆明二建建设集团有限公司工期违约天数及违约金额的计算报告》;2.开工报告;3.初验会议纪要;4.邮寄公证书;5.过渡费支付凭证及单据;三、1.关于凤凰御景花园小区外墙砖掉落的函;2.公证书;3.关于凤凰御景小区外墙砖及内墙砖脱落相关事宜函;4.小区物管公司委托检测及对存

正文(节选)

云南省昆明市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)云01民初1577号原告(反诉被告):昆明二建建设(集团)有限公司。住所:云南省昆明市滇池路**。法定代表人:金炜,该公司董事长。委托诉讼代理人:刘英,北京市,特别授权代理。被告(反诉原告):昆明楷丰房地产开发有限公司。住所。住所:云南省昆明市西山区福海乡高朱村**div>法定代表人:姜力,该公司总经理。委托诉讼代理人:姜波、杨顺蓉,云南华汇律……